DOLBO.BY против ...

[DOLBO.BY]

Решил создать тему и забетонировать здесь клиентов-неплательщиков с коими удосужилось посудиться в Хозяйственных судах города Минска и Минской области.

Может кто знакомых обнаружит))

[DOLBO.BY]

май 2005

ООО "Датума"
223012, Минский р-н, п.Мачулищи, ул. Молодежная, 21 к.02
директор Плиев А.Л.

договор подряда №14/01 от 14.01.2005
разборка фундаментов железобетонных, резка, долбление, сверление строительных конструкций.
объект: "Демонтаж железобетонных конструкций фонтана по ул. Мельникайте в г. Минске".

Хозяйственный суд Минской области
дело №121-2/05 от 20.05.2005
сумма 5 570 602 руб

Просто генподрядчик не хотел платить за выполненные работы по причине отказа заказчика от финансирования объекта.
Деньги на оплату работ по демонтажу генподрядчиком от заказчика были получены.

июнь 2005.
ООО "Датума" рассчиталось полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) по требованию выставленному по приказу Хозяйственного суда.

После этого суда с ними еще работали. Но при предоплате 100%

[DOLBO.BY]

ноябрь 2006

ООО "Новое время"
г.Минск, ул. Полевая, 2а
директор Сильченко В.А.

договор подряда 11/11 от 11.11.2005
сверление технологических отверстий
объект: «Реконструкция и благоустройство площади по ул. К.Маркса, г. Минска перед Домом Офицеров».

Хозяйственный суд города Минска
дело №479-7/06 от 16.11.2006
сумма 2 991 676 руб

Подали в суд по истечении года неоплаты. тогда я был очень терпелив и верил в обещания))
Подал на исполнительное производство.
через какоето длительное время пришел Акт о невозможности уплаты долга.
должник оказалось давно начал процедуру банкротства и поставили меня в очередь кредиторов (миллиардную).
именно на таких объектах расстаптываются достаточно уверенные строительные организации, взявшиеся за реконструкцию площади перед Домом офицеров(((.
за все эти годы было мноого актов и писем о возможности забрать стулья, автомобиль "москвич" без восстановления и тп. от судебных исполнителей.

в общем, оплаты нет и никогда не будет.

[DOLBO.BY]

май 2008

УП "Оптимстройинвест"
220024 г. Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, 6-56
директор Криворученко С.В.

договор субподряда 14/05 от 14.05.2007
сверление технологических отверстий
объект: "Здание по ул. Маяковского, д.22 в г. Минске"

Хозяйственный суд города Минска
дело №283-8/08 от 20.05.2008
сумма 1 051 053 руб

Тоже ждал год пока кормили обещаниями и подал в суд.
Исполнительное производство.
Акт о невозможности уплаты долга.
Потом объявился антикризисный управляющий, который занимается ликвидацией конторы.
поставили в очередь кредиторов.
в 2010 году даже оплатили около 200 000 руб.

Полной оплаты нет и не будет.

[DOLBO.BY]

август 2008

ЗАО "Белстройтехмонтаж"
220026, г.Минск, ул. Народная, 43-2а
директор Цыкунов А.Л.

договор субподряда №27/02-1 от 27.02.2008
сверление технологических отверстий
объект: "Реконструкция здания железнодорожного вокзала г. Молодечно"

Хозяйственный суд города Минска, Высший хозяйственный суд РБ
дело №399-7/08 от 28.05.2008
сумма 16 432 722 руб

Именно тот случай, когда при заключении договора было понятно, что деньги мы будем выбивать через суд))
объект с госфинансированием. директор - Фунт. сроки горят. аванс распилен. ничего не сделано на объекте. сдача через 3 месяца с перерезанием ленточки)))
последние процентовки (акты сдачи работ) просто тупо не подписывали под разными предлогами.
на этом объекте пострадали многие знакомые организации.
контора, скорее всего, организовывалась и слилась под этот объект.

был суд, была аппеляция, потом кассация.
потом антикризисное управление.
очередь длинная (миллиардная) из кредиторов.
периодически собрания кредиторов.

вобщем, денег нет и никогда не будет(((

[Лютик]

Иван, а отказаться от заказа госорганизации можно? Особенно, если сразу понятно, что денег:dn:

[DOLBO.BY]

Иван, а отказаться от заказа госорганизации можно? Особенно, если сразу понятно, что денег
можно, но осторожно))
были у меня случаи, когда чуть ли не через суд расторгал договора подряда. с вызыванием на ковер и т.п.
лучше ссылаться на невозможность выполнения (академия управления, резиденции, библиотека, арена, цирк, дожинки и т.п.)

в том случае (ЗАО "Белстройтехмонтаж") мы приступили при предоплате достаточной. но все равно напоролись на то, что и ожидали.(((

[DOLBO.BY]

октябрь 2008

ОДО "Стройюдвинг"
222310 г. Молодечно, ул. Я. Купалы, 110-6
директор Михалевич Г.В.

договор субподряда №04/08-1 от 04.08.2008
резка, пробивка борозд в бетонных конструкциях
объект: «АЗС 45 по адресу пр-т Независимости, 200 в г. Минске»

Хозяйственный суд Минской области
дело №587-12/08 от 29.10.2008
сумма 4 862 547 руб

у этих товарищей на лбу было написано, что возникнут сложности с оплатой.
поэтому долго не затягивали - месяц подождали и в суд.
вовремя успели - чуть позже они были уже в списках на банкротство.
Исполнительное производство.

Январь 2009.
ОДО "Стройюдвинг" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось только при участии исполнителей Высшего хозяйственного суда РБ.

[Саламандра]

У меня вопрос - а в договоре как отражается пункт по неплатежам. У меня тоже есть неплательщики, но нет юриста, который бы мог подсказать - что, как и где написать. Хотя пункт о Хозяйственном суде там есть.

Можно рыбу договора? Или в личку...
Заранее благодарна.

[DOLBO.BY]

Договора практически все стандартные.
Тем более договора строительного подряда очень регламентированы.
В 90-00-ых годах можно было прописывать в договоре возможность инкассо. потом это все запретили. забирать долги - только через суд((((.
многие коз...ы этим пользуются. имеют по несколько счетов расчетных. одни для расчетных операций. другие - специально для кидков((((

Раньше для судов нанимал юристов. даже в штате был специальный - для судов)))
Последние года с этим не парюсь - все можно самому. определенный набор документов и определенная процедура.
очень много всего полезного есть на сайте Высшего хозяйственного суда РБ http://court.by/ru/

з.ы. рыбу договора отправил на мыло

[Zlusya]

DOLBO.BY
Сейчас есть возможность прописать в договоре о безакцептном списании средств со света заказчика. Но другое дело, что не всякий заказчик согласится на сей пункт в договоре.

Саламандра
если есть неплательщики, то сначала пишете претензию.

Претензия от 09.09.09.
07.07.07. между ооо и зао был подписан договор с такими условиями платежа. По п.договора № в случае просрочки зао обязался уплатить такие-то пени.
На 09.09.09 у зао есть задолженность перед ооо в таком-то размере.
В связи с этим, зао должен оплатить в пользу ооо следующую сумму:
1. Сумма задолженности
2. Пеня за каждый день просрочки
3. Штраф за пользование чужими деньгами (кажися сумма просрочки*ставка рефинансирования/365 дней в году * количество дней просрочки)

Требуем в течение 3-х банковских дней погасить задолженность.


Это все на фирменном листочке, с исходящим номером. Сначала на факс и в этот же день заказным с уведомлением.

30% неплательщиков тут же реагируют.
Если письмо не помогло, собираете:
1. Договор
2. Копии ТТН(со всеми росписями) по которым есть долг
3. Копии платежек, которыми закрывались некие суммы.
4. До претензии получить акт сверки от должника с подписью и печатью
6.Саму претензию и уведомление, что пациент таки получил ее.
5. Перечень этих документов

А дальше приглашать специально обученного дядьку, который пойдет в суд, принесет вам платежки с госпошлинами и будет представлять вас в суде (ибо это геморно)

[adf]

Желательно между претензией и иском срок не более недели.

[DOLBO.BY]

с договорами строительного подряда не все так просто((
можно просто достаточно долго под разными предлогами не подписывать акт формы С-2 и справки С-3.
и главный вопрос - практически никогда, при заключении договора, не известен окончательный объем работ. и соответственно полная стоимость договора.
также большой минус - в договорах строительного подряда ограничена максимально возможная пеня (10%).
также можно бесконечно долго придираться к базовым расценкам (составу работ, расхода материалов, машинам и механизмам, коэфициентам и т.п.)

з.ы. по претензиям. не мешает там же указать и то что в случае обрашения в хозяйственный суд, истец будет требовать кроме основного долга, пеню за просрочку, проценты за пользование чужими деньгами, возмещение расходов по госпошлине, а также оплату услуг юридической организации по представлению интересов в суде - это тоже катализирует.

з.з.ы. с нынешнего года есть процедура приказного производства - многое упрощает - практически, если есть все документы, то присутствие на заседаниях не требуется. они все сами решают и выдают судебный приказ.

[ister]

Zlusya,
Да не нужен никакой специально обученный дядька.
Мы сами представляли свои интересы в судах несколько раз. Ничего геморного там нет. Суды выигрывались. Но всё равно не факт, что по решению суда вам заплатят....

[DOLBO.BY]

октябрь 2008

ООО "Строительные технологии"
220020 г. Минск, ул. Л. Украинки, 14-8
директор Таляха А.Р.

договор субподряда №12/05-1 от 12.05.2008
пробивка гнезд в бетонных конструкциях
объект: «Текущий ремонт магазина "Гродно" по адресу ул. Одинцова, 20 в г. Минске»

Хозяйственный суд города Минска
дело №491-10 от 30.10.2008
сумма 2 096 594 руб

договор субподряда №03/12 от 03.12.2007
ремонтно-строительные работы
объект: "Административное здание по ул. Ольшевского в г. Минске"

Хозяйственный суд города Минска
дело №492-10 от 30.10.2008
сумма 4 801 369 руб

Ну что можно сказать))) давно знакомы и работали с этой организацией.
хорошо знаком с директором.
знаю, что когда-нибудь их директор это прочитает - Алексей привет!!!))) ничего личного.
иногда ждать оплаты становится просто не терпимо(((
по результатам этих двух судов было заключено мировое соглашение.
но все равно не оплачивали((((
исполнительное производство.

апрель 2009.
ООО "Строительные технологии" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось только при участии исполнителей хозяйственного суда города Минска.

[Carassius]

DOLBO.BY, у вас прям какой-то бег с препятствиями. Но хороших-то контор, я надеюсь, в разы больше?

[adf]

Такой список у любого, работающего по б\н без п\о.

[eugene]

октябрь 2008

ОДО "Стройюдвинг"
222310 г. Молодечно, ул. Я. Купалы, 110-6
директор Михалевич Г.В.



Потрясная контора! У них не на лбу написано, а у директора на пузе! Т-т-т, деньги из них выбил без судов, но до-о-о-олго!

[DOLBO.BY]

DOLBO.BY, у вас прям какой-то бег с препятствиями. Но хороших-то контор, я надеюсь, в разы больше?
я только начал список прописывать))

Такой список у любого, работающего по б\н без п\о.

да, adf, прав.

разумеется нормальных контор больше. в год проходит около 100 договоров и около 1000 объектов))) самых разных.

[DOLBO.BY]

Потрясная контора! У них не на лбу написано, а у директора на пузе! Т-т-т, деньги из них выбил без судов, но до-о-о-олго!
видел их в реестрах хозсуда, как "с актом о невозможности уплаты".

он, кажется, слегка бравировал родственными связями в мвд.

[DOLBO.BY]

декабрь 2008

ЗАО "Фанил плюс"
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2 б
директор Арутюнян А.С.

договор подряда №18/04-1 от 18.04.2008
сверление технологических отверстий
объект: «ЛПУ 6-я ГКБ модернизация операционного корпуса по ул. Уральская, 5 в г. Минске».

Хозяйственный суд города Минска
дело №761-9/08 от 04.12.2008
сумма 5 001 204 руб

Еще один очень срочный объект с перерезанием ленточки к приезду туловища(((.
Контора важная была, по телевизору рекламы много видел. наверное, единственная которая рекламировала свои строительные услуги.
Исполнительное производство ничего не дало.
антикризисное управление.
в очереди (миллиардной) кредиторов.

денег нет и не будет(((

[DOLBO.BY]

ноябрь 2009

"ЧУП Белкоопстрой"
223054, Минская обл., Минский район, д. Острошицкий Городок, ул. Ленинская, 49-30
директор Тавгень В.И.

договор субподряда №03/06-1 от 03.06.2009
сверление технологических отверстий
объект: "Жилой дом, пер. Калинина, 5, г. Минск, капитальный ремонт с модернизацией"

Хозяйственный суд города Минска
дело №771-9/09 от 18.11.2009
сумма 4 918 242 руб

Просто очень долго кормили завтраками по оплате выполненных работ.
На предупреждения и претензии не реагировали.
Мировое соглашение по процедуре посредничества.
Адекватные. претензий особо не осталось.

ноябрь 2009
полностью рассчитались на условиях заключенного мирового соглашения.

[DOLBO.BY]

май 2010

ООО "КварталИнвестСтрой"
223000, Минская обл., Минский р-н, напр. ТЭЦ-4, пер. Монтажников, 3/1, ком. 38
директор Малькевич С.В.

договор аренды техники № 01/02-3 от 01.02.2010
предоставление во временное пользование техники: отбойный молоток Bosch GSH 27

Хозяйственный суд Минской области
дело №399-13/10 от 11.05.2010
5 541 978 руб

Это было что-то. Вранье на каждом этапе договоренности.
Письмо-претензию порвали прямо на глазах курьера(((.
Составляли акт об уничтожении входящего документа)).
Технику, переданную в аренду, чуть вернули - уже собирались через милицию добывать.
Общаются вообще неадекватно. Интернет пестрит жалобами и претензиями на руководство этой конторы от бывших работников.
Юридические адреса меняют постоянно. из-за этого был возврат документов из суда города минска((.
был их представитель - юрист. пошел им на встречу - заключили мировое соглашение по процедуре посредничества.
опять не заплатили(((
подал заявление на судебный приказ, всвязи с уклонением оплаты по мировому соглашению.

июль 2010
ООО "КварталИнвестСтрой" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда Минской области.

[DOLBO.BY]

июль 2010

ООО "Термокомфорт плюс"
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 115, оф 100-1
директор Габрусевич В.А.

договор субподряда 18/01-1 от 18.01.2010
устройство упоров, кронштейнов под оборудование
объект: "Реконструкция здания специализированной розничной торговли по ул. Куйбышева, 69А под здание банка в г. Минске»

Хозяйственный суд города Минска
дело №741-24/10 от 29.07.2010
сумма 1 173 218 руб

С конторой раньше работали периодически.
задолженность маленькая, но все просьбы оплатить - не реагировали более 8 месяцев((((
Заключили мировое соглашение по процедуре посредничества.

август 2010
ООО "Термокомфорт плюс" полностью (основной долг, пеня, проценты) рассчитались самостоятельно и вовремя по мировому соглашению.

[DOLBO.BY]

ноябрь 2010

ООО "АОЛА плюс"
220026, г.Минск пр.Партизанский, 95, пом 13
директор Ковель А.Н.

договор субподряда 23/08-2 от 23.08.2010
демонтаж части фундамента
объект: «Установка резервного автономного электропитания по ул.Азгура 4,для административного здания №3 Министерства обороны РБ и по ул.Азгура 5 для здания 348 лечебного стоматологического центра»

Хозяйственный суд города Минска
дело №252-9/2010 от 25.11.2010
сумма 2 024 310 руб

Хорошая контора. рекламы много дает. могли бы еще поработать.
Не рассчитывались более 3 месяцев, хотя задолженность маленькая совсем.
но надоело уже вечно дебиторов содержать((( особенно когда их постоянно десятки, каждый понемножку и все на сотню-другую миллионов(((.
Заключили мировое соглашение по процедуре посредничества.

декабрь 2010
ООО "АОЛА плюс" полностью (основной долг, пеня, проценты) рассчитались самостоятельно и вовремя по мировому соглашению.

[DOLBO.BY]

декабрь 2010

УП "Зной"
220020 г. Минск, пр. Победителей 97/1-21
директор Дедюля Н.В.

договор субподряда №23/09-1 от 23.09.2010
сверление технологических отверстий
объект: "УМСР-154 по ул. Глаголева, 37"

Хозяйственный суд города Минска
дело №937-10/10 от 16.12.2010
сумма 2 197 452 руб

Просто, после выполнения работ, пропал директор((
На телефонные и письма не отвечал. прятался((
отметился в реестре должников Высшего хозяйственного суда РБ
Исковое производство.

декабрь 2010
очень неожиданно, УП "Зной" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда города Минска.

[DOLBO.BY]

январь 2011

ОДО "Ксеноплюс"
220056, г. Минск, ул. Героев 120-й дивизии, 15-74
директор Адамович Д.И.

договор субподряда №27/08-1 от 27.08.2010
пробивка проемов в конструкциях из бетона
объект: «Корректировка проектно-сметной документации объекта "Инженерно-лабораторная пристройка" по ул. З.Бядули. в г. Минске»

Хозяйственный суд города Минска
дело №45-20/2011 от 19.01.2011
сумма 5 348 664 руб

Одна из забавных контор, которые имеют несколько расчетных счетов: одни для договоров с субподрядчиков и их кидков, другие - для текущих операций.
Исковое производство.
Платежное требование с приказом хозяйственного суда на расчетный счет в договоре - денег нет(((
случайно узнаем о другом счете в этом же банке.
после возврата требования без исполнения - подаем на вновь выявленный счет - о чудо!!! деньги списали.

май 2011
ОДО "Ксеноплюс" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда города Минска.

[DOLBO.BY]

с февраля 2011 судебное производства относительно упростили.
стало на самом деле проще судиться.
разделили приказное и исковое производства.

прям судись - не хочу)))

[DOLBO.BY]

апрель 2011

ОДО "СтройТоргКом"
220056, г. Минск, ул. Героев 120 дивизии, 15-74а
директор Куриленко Н.И.

договор субподряда №13/05-1 от 13.05.2010
пробивка, сверление технологических отверстий
объект: «Жилой комплекс «Восток», расположенный по адресу Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Заречье, 2».

Хозяйственный суд города Минска
дело №1886 пп/2011 от 25.05.2011
сумма 2 115 746 руб

Забавная история, у этой и у предыдущей конторы одни и те же работники - бухгалтера, инженеры-сметчики. и находятся в одном здании.
Приказное производство.

июнь 2011
ОДО "СтройТоргКом" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда города Минска.

[DOLBO.BY]

Раз я уже дипутат - сменю аватар и галстук))

[Славка]

Сейчас есть возможность прописать в договоре о безакцептном списании средств со света заказчика. Но другое дело, что не всякий заказчик согласится на сей пункт в договоре.

Даже если договор подпишут, то это только треть дела. По одному пункту в договоре деньги не спишут. Помимо договора необходимо чтоб сторона с которой будут списываться деньги подала письмо в свой банк с разрешением списывать денюжки. Иначе безакцепного списания не будет. Поэтому в договор необходимо вносить пункт об предоставлении вам этого письма с банковской отметкой о принятии.

[Zlusya]

Славка,
эта бумажка из банка - неотъемлемая часть договора.

Были случаи, когда конторы отзывали безакцепт, или изначально подставляли левые счета

[Славка]

Вот когда это бумажка подложена, тогда всё гут. Сам столкнулся с такой проблемкой. В договоре о безакцептном списании денег пункт добавили, а про письмо банка не знал. В итоге сейчас бадаемся

[DOLBO.BY]

трудно представить себе генподрядчика, который будет подписывать договор строительного подряда с пунктами о безакцептным списании денежных средств, а еще и с бумажкой банка об этом.

на малые объемы с известной стоимостью просто подписываем договора с 100% предоплатой.

[adf]

Открыл новый счет, акцепты оставил на старом.

[Славка]

Это тоже нехилый вариант :)

[DOLBO.BY]

все уже давно придумано:
один счет для расчетных операций, для дебиторки.
а другой для кредиторов, вмести со всеми акцептами предварительными и не очень.

банковская тайна однако.
доступ к информации о счетах имеют налоговая,да и исполнители судебные, но пока до них дойдет((

[DOLBO.BY]

май 2011

ООО "Инвестцентрстрой"
220004, г.Минск, ул. Шорная 20, оф 20Н
директор Судинко С.В.

договор субподряда №01/12-1 от 01.12.2010
сверление технологических отверстий
объект: «Группа среднеэтажных жилых домов со встроенными административными помещениями и гаражом по ул. Москвина в г. Минске, дом №3 по ГП»

Хозяйственный суд города Минска
дело №2409-1 пп/2011
сумма 16 760 091 руб

Долго мы ждали и верили, что они рассчитаются.
Обещали оплатить авансом, как только приступим к выполнению работ - декабрь 2010.
Если будем с ними работать, то только по предоплате 100%
Приказное производство.

Июнь 2011
ООО "Инвестцентрстрой" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда города Минска.

[CHICHA]

я ..офигеваю

[DOLBO.BY]

май 2011

РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец»
220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 11, каб.200
директор Тараненко И.А.

договор субподряда №24/03-1 от 24.03.2011
демонтаж стяжки в зерноочистительном сушильном бункере.
объект: «Зерноочистительный сушильный комплекс (КЗСВ-30ГМ) СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» в деревне Солоная Воложинского района».

Хозяйственный суд города Минска
дело №3068 пп/2011 от 31.05.2011
сумма 5 878 278 руб

забавные товарищи.
не оплатив выполненные и договоренные объемы работ, пытались сподвигнуть нас на намного бОльшие объемы (клялись и божились), но бумаги (доп соглашение, гарантийное письмо и расчет за выполненные) подписывать не хотели.
все получилось так как и должно было быть.
приказное производство

на 19.07.2011 РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец» оплатило только часть долга (около 500 000 руб) - денег нет. платежное требование с приказом хозяйственного суда города Минска лежит к исполнению у них в банке.

[Либерти]

DOLBO.BY
а можно к Вам присоедениться со своими должниками,
что бы народ всех знал?

[Геракл]

ну и что. обеднели из-за них? страна на коленях,а вы тут кляузы строчите друг на друга

[Либерти]

Геракл
куда подьехать
дайте миллионов надцать и я буду вам должен
хотя бы недельку, я посмотрю как у вас мысль заработает

[Либерти]

или вы моим людям зарплату заплатите в эти трудные времена когда страна на коленях

[Геракл]

а вы кто ваще? подпевала долбо? я долбо задал вопрос.
судя по пентхаузу эти мелочи на его стабильность не повлияли
-----

Предупреждение за троллинг!

[Либерти]

нет я тот кто поднимают страну с колен, ведь вы только поставить в позу ее смогли , а поднимать нам приходиться

[VeloKril]

Геракл, вы предлагаете Долбо из-за того что у него такой шикарный дом теперь работать бесплатно?

[DOLBO.BY]

DOLBO.BY
а можно к Вам присоедениться со своими должниками,
что бы народ всех знал?
можно, конечно.

но желательно в таком же формате (дата, название, адрес, директор, договор, объект, хозяйственный суд, № дела, сумма, пояснения, результат)

[Либерти]

конечно
спасибо

[DOLBO.BY]

Геракл, = Кигорз = троль

[Геракл]

уже я это видел и отвичал

конешно жалко своих денег,но можетже всякое быть
я думал долбо вы заработали уже себе чтобы и помоч людям немного и не позорить их
хотя в стройку свою много тратите?
поэтому и жалобы строчите на каждый свой руб
ну дело ваше
но мне конешно жаль

[adf]

белка разошлась

[Skiper]

Извиняюсь за офтоп
Один из методов выбивание долгов.

http://www.domsovetov.by/picture.php?albumid=45&pictureid=821

[DOLBO.BY]

Извиняюсь за офтоп
Один из методов выбивание долгов.
видел в альбоме. очень понравилось

это для частников - таких тоже хватает

[Славка]

Подписываться надо, а то не будет знать кому вернуть :)

[Classic]

Посоветуйте, что лучше сделать... Нехороший человек один (первый раз с "кидаловом" сталкиваюсь) не везет товар:
подписали договор на декор столбы - человек вроде многим в Тарасово делал, рекомендовали с предыдущего ихфорума... как обычно, перед подорожанием, подписал договор, 100% предоплата - этот должен был к маю привезти все ко мне...
Сначала божился, что с цементом проблемы... думаю, хрен с тобой, подожду месяцок, потом трубку не брал, 2 недели назад позвонил и говорит, что линию отдали на ремонт - 5 дней и все будет супер.... сейчас не берет трубку опять

http://www.vashdvor.com/prise.html
типа "Ваш двор"... вот не знаю, что лучше - ребят на Смолячкова к нему отправить или просто в суд? что сделать - посоветуйте!

[Oska]

Договор бы посмотреть...Почитать. Хоть в личке. ))Может , там есть моменты , что в результате он вообще ничего не должен . (((

[Classic]

Договор бы посмотреть...Почитать.

какие пункты?

[Oska]

Если правильно смотреть-то весь )))цену вопроса можно замалевать. И личные данные.

[Oska]

Всё.улетаю .Если хочешь-можно в личку.Как хочешь. Просто хочу глянуть , есть ли пункты , по которым можно выиграть или зацепиться за что. Ты договор составлял-паспорт его хоть смотрел ? Если чел так поступает-значит , не боится. А раз не боится-значит , есть основания полагать , что для этого у него есть причины. Хотя кидалово бывает и очень примитивным-потом сами очень жалеют , что так поступили. )))
Буду на форуме только очень рано послезавтра. (((

[Талька]

да не факт...просто не всякий пойдет в суд. поэтому,может и не боицца.

[DOLBO.BY]

Classic, сложно это все.
обязательно претензию письменно на юр адрес организации с уведомлением о вручении в претензии изложить суть сроки и требование немедленно привезти товар. можно добавить фразачку об возможном обращении в суд при помощи общества защиты потребителей (если договор с физ лицом). также о намерении обратиться в юридическую фирму о представлении интересов.

если есть вариант с человеками с ул. Смолячкова, то надо так.

у меня есть хороший знакомый уже 2 года от ИП добивается установки кухни в квартире. там были и суды и милиция, и газеты и еще куча потерпевщих - ничего не могут сделать

[Classic]

Спасибо. Попробую... что-нибудь сделать.... в соответствии с Законом ;)

[Талька]

главное,чтобы после претензии окончательно не пропал
претензия-сейчас обязательная процедура,если в договоре не указано иное

[Славка]

Classic, Скинь скрин договора. Есть шанс ещё забор на 2 соседних участка поставить ;)

[Classic]

Classic, Скинь скрин договора. Есть шанс ещё забор на 2 соседних участка поставить ;)

Человек в начале недели уже привезет ;)

[Славка]

Classic, за каждый день просрочки физлицу полагается 1% от суммы договора ;)

[DOLBO.BY]

Classic, за каждый день просрочки физлицу полагается 1% от суммы договора
всем и всегда? или должно быть в договоре указано?

[Славка]

Не зависимо от % в договоре (если только не больше). Согласно закона о Защите прав потребителей 1% за каждый день просрочки выполнения договора. Причём от суммы всего договора, а не невыполненной части.
Но этот закон действует только когда договора с физлицами заключаются.
Кстати и процедура подачи в суд попроще будет.

[DOLBO.BY]

забавно. не знал.

мне топку камина, как минимум, на 30 дней задержали поставку по договору.

грубо прикинув - 30евро в день=30х30=900 евро? можно отсудить. кошмар поставщиков

[DOLBO.BY]

я уж не говорю о авто - салон задержал поставку по договору на 60 дней примерно - даже считать неприлично

[Славка]

забавно. не знал.

мне топку камина, как минимум, на 30 дней задержали поставку по договору.

грубо прикинув - 30евро в день=30х30=900 евро? можно отсудить. кошмар поставщиков

Легко ;) Но не более суммы договора. Главное чтоб в договоре чётко было забито. Например: п.1. предоплата 50%, п.2. поставка 30 дней с момента предоплаты согласно п.1.
И пусть в ответственности будет забито "за просрочку поставки - 0,00001%" - этот пункт считается ничтожным тк противоречит закону о ЗПП.

зы. Разводят покупателей хитро. В договоре забивают "предоплата 100%", а устно говорят "Достаточно 50%". Всё... Вы не выполнили условие договора и нет даты откуда считать просрочку. За слова сотрудников организация не отвечает, тк есть подписанный договор.

[DOLBO.BY]

я, когда мне начали задерживать поставку автомобиля (была предоплата 25%) уже начал процедуру предупреждения с наездом о суде.
тото они зашевелились и в результате поставили авто в другой комплектации (более дорогой, вместо 3,7 л мотор - 4,0л) и допскидку в 1000уе дали за мои нервы

[Славка]

Боялись что попадут на большее ;)

[DOLBO.BY]

зы. Разводят покупателей хитро. В договоре забивают "предоплата 100%", а устно говорят "Достаточно 50%". Всё... Вы не выполнили условие договора и нет даты откуда считать просрочку. За слова сотрудников организация не отвечает, тк есть подписанный договор.

!!! точно. так и было

[Classic]

прикольно.... а может мне деньги вернуть так? :) у меня задержка сегодня ровно 3 месяца = 90% :) получается и забор и деньги :)
как думаете - проучить человека?
подумаю...

[Талька]

... суд может уменьшить неустойку,если она несоразмерна последствиям ...

[-AD-]

и я о том же
товарищ строил квартиру-мансарду. задержали на пару лет - суд назначил выплату около 5%.

[Славка]

Никто не читал что написано было в договоре на строительство квартиры ;)
Возвращать деньги (расторгать договор) не выгодно. Максимум что можно получить, это моральный вред, оцениваемый судом только на ему понятных принципах, и свои денежки увеличенные на ставку рефинансирования в зависимости от срока их использования продавцом (подрядчиком). А ставка вроде была 14% годовых... слёзы :)


.. суд может уменьшить неустойку,если она несоразмерна последствиям ...

Угу, есть такое. Может если хочет... и не может если не хочет :)) Всё индивидуально. В любом случае сумма не больше суммы договора.

зы. Очень сильно влияет поведение в суде ответчика ;)

[Талька]

особенно,когда ответчик не является на второй раз

[-AD-]

Никто не читал что написано было в договоре на строительство квартиры ;)
Возвращать деньги (расторгать договор) не выгодно. Максимум что можно получить, это моральный вред, оцениваемый судом только на ему понятных принципах, и свои денежки увеличенные на ставку рефинансирования в зависимости от срока их использования продавцом (подрядчиком). А ставка вроде была 14% годовых... слёзы :)

в договоре было, если не ошибаюсь 0,1% в день. строительная организация пыталась расторгнуть договор, но не вышло. а товарищ подал в суд после вселения. до суда радовался: неустойка была в два раза больше стоимости съёмного жилья, но облом. :(

[DOLBO.BY]

по договорам строительного подряда - особая ситуация - пеня не может превышать 10% от стоимости договора и это прописано в Правилах заключения договором строительного подряда постановлением СМ РБ

[DOLBO.BY]

май 2011

РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец»
220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 11, каб.200
директор Тараненко И.А.

договор субподряда №24/03-1 от 24.03.2011
демонтаж стяжки в зерноочистительном сушильном бункере.
объект: «Зерноочистительный сушильный комплекс (КЗСВ-30ГМ) СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» в деревне Солоная Воложинского района».

Хозяйственный суд города Минска
дело №3068 пп/2011 от 31.05.2011
сумма 5 878 278 руб

забавные товарищи.
не оплатив выполненные и договоренные объемы работ, пытались сподвигнуть нас на намного бОльшие объемы (клялись и божились), но бумаги (доп соглашение, гарантийное письмо и расчет за выполненные) подписывать не хотели.
все получилось так как и должно было быть.
приказное производство

на 19.07.2011 РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец» оплатило только часть долга (около 500 000 руб) - денег нет. платежное требование с приказом хозяйственного суда города Минска лежит к исполнению у них в банке.

август 2011.
рассчитались полностью по платежному требованию с приказом Хозяйственного суда города Минска

[Zlusya]

Если это те, о ком я думаю, то... Там Дмитрий такой... жучара..

[DOLBO.BY]

Если это те, о ком я думаю, то... Там Дмитрий такой... жучара..
да, дмитрий рышардович

[DOLBO.BY]

май 2010

ООО "КварталИнвестСтрой"
223000, Минская обл., Минский р-н, напр. ТЭЦ-4, пер. Монтажников, 3/1, ком. 38
директор Малькевич С.В.

договор аренды техники № 01/02-3 от 01.02.2010
предоставление во временное пользование техники: отбойный молоток Bosch GSH 27

Хозяйственный суд Минской области
дело №399-13/10 от 11.05.2010
5 541 978 руб

Это было что-то. Вранье на каждом этапе договоренности.
Письмо-претензию порвали прямо на глазах курьера(((.
Составляли акт об уничтожении входящего документа)).
Технику, переданную в аренду, чуть вернули - уже собирались через милицию добывать.
Общаются вообще неадекватно. Интернет пестрит жалобами и претензиями на руководство этой конторы от бывших работников.
Юридические адреса меняют постоянно. из-за этого был возврат документов из суда города минска((.
был их представитель - юрист. пошел им на встречу - заключили мировое соглашение по процедуре посредничества.
опять не заплатили(((
подал заявление на судебный приказ, всвязи с уклонением оплаты по мировому соглашению.

июль 2010
ООО "КварталИнвестСтрой" полностью (основной долг, пеня, проценты, госпошлина) рассчиталось через платежное требование с приказом Хозяйственного суда Минской области.

товарищи подали заявление в РУВД о клевете и порочащей информации в интернете.
на поступивший от ГОМ №2 РУВД Фрунзенского района г. Минска нами был дан исчерпывающий ответ с приложениями:
"Приложения:
1. Договор аренды №05/10 от 05.02.2010 с приложениями (копия на 7 листах);
2. Письмо №2 от 23.02.2010 о подписании актов выполненных работ (копия на 1 листе);
3. Письмо №3 от 25.02.2010 предсудебная претензия (копия на 1 листе);
4. Акт б/н от 25.02.2010 об уничтожении письма №3 (копия на 1 листе);
5. Письмо №4 от 25.02.2010 уведомление о расторжении договора (копия на 1 листе);
6. Письмо №5 от 01.03.2010 о подписании актов (копия на 1 листе);
7. Письмо №63 от 08.03.2010 на исх №5 от 01.03.2010 (копия на 1 листе);
8. Письмо №137 от 07.05.2010 обязательства оплаты (копия на 1 листе);
9. Определение о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу №399-13/10 от 11.05.2010 Хозяйственного суда минской области (копия на 2 листах);
10. Определение о назначении дела у судебному разбирательству по делу №399-13/10 от 25.05.2010 Хозяйственного суда минской области (копия на 1 листе);
11. Определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №399-13/10 от 08.06.2010 Хозяйственного суда минской области. Мировое соглашение. (копия на 3 листах);
12. Заявление о выдаче судебного приказа от 15.07.2010 (копия на 1 листе);
13. Судебный приказ Хозяйственного суда Минской области по делу №399-13/10 от 16.07.2010 (копия на 1 листе);
14. Реестр платежных требований №5 от 20 июля 2010 (копия на 1 листе);
15. Платежное требование №5 от 27.07.2010 (копия на 1 листе)."

пока вроде успокоились...

[DOLBO.BY]

январь 2012

ЧУП "Стройлюксплюс"
директор Уласевич С.В.

договор субподряда №13/10-1 от 13.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Магазин по продаже плодоовощной продукции по Логойскому тракту, 1 в г. Минске»

Хозяйственный суд Минской области
дело №7061-13Пп/11
сумма 2 199 389 руб

Приказное производство.
Подали требование с приказом суда.
Оплаты пока нет.

[Kuzbar]

Сколько отверстий просверлили?

[DOLBO.BY]

Сколько отверстий просверлили?
Действительно интересно?

5 отверстий в железобетоне.
сумма по акту 4 380 000 р
частичная оплата 2 468 000 р

на момент подачи иска:
основной долг 1 912 000 р
пеня за уклонение от оплаты работ 157 740 р
проценты за пользование чужими деньгами 129 649 р

[DOLBO.BY]

декабрь 2008
ЗАО "Фанил плюс"
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2 б
директор Арутюнян А.С.
договор подряда №18/04-1 от 18.04.2008
сверление технологических отверстий
объект: «ЛПУ 6-я ГКБ модернизация операционного корпуса по ул. Уральская, 5 в г. Минске».
Хозяйственный суд города Минска
дело №761-9/08 от 04.12.2008
сумма 5 001 204 руб
Еще один очень срочный объект с перерезанием ленточки к приезду туловища(((.
Контора важная была, по телевизору рекламы много видел. наверное, единственная которая рекламировала свои строительные услуги.
Исполнительное производство ничего не дало.
антикризисное управление.
в очереди (миллиардной) кредиторов.
денег нет и не будет(((
ЧУП "ДОЛБО" дало согласие на принятие права требования (субсидиарная ответственность) к учредителям ЗАО «Фанил-плюс» Арутюняну А.С., Бабаян Ж.К. по обязательствам ЗАО «Фанил-плюс» на сумму, включенную в реестр требований кредиторов.

[DOLBO.BY]

январь 2012

Василевский Александр Владимирович
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 11-1-39

Договор аренды техники № 2/11-3 от 02.11.2011
предоставление в аренду станины к станку алмазного сверления.

Суд Октябрьского района города Минска
дело №2-768/12
сумма 7 654 603 руб

В указанный в договоре срок, Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не реагировал, технику не вернул.
Истец направил в адрес Ответчика предсудебное уведомление с требованием вернуть арендованную технику и оплатить арендную плату.
Истец обратился в РУВД Фрунзенского района г. Минска с заявлением на привлечение Ответчика к уголовной ответственности по факту завладения имущества Истца мошенническим путем.
Истец принял арендованную технику от Ответчика в ОПОП №114 при участии органов милиции, что подтверждается подписанным сторонами Актом приемки оказанных услуг.
Истец получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, связи с возвратом арендованной техники Ответчиком.

з.ы. совсем отмороженный товарищ... на суд не является.
при последующей неявке - должны будут принудительно доставлять милицией.
з.з.ы. цену иска будем увеличивать, так как будет нарастать пеня и проценты.

[Игорь]

DOLBO.BY, у тебя вроде как Сервис разрушения, а не юридическая контора по ведению судебных исков :(

[DOLBO.BY]

DOLBO.BY, у тебя вроде как Сервис разрушения, а не юридическая контора по ведению судебных исков
да в пору уже юрконсультацию открывать.
или самому подрабатывать.

самое забавное в этом, что государство, которому платишь налоги, никак особо не помогает в возврате долгов, а скорее просто прикрывается своими же бюрократическими бумажками и процедурами((((

[Aleska]

DOLBO.BY, Вам не позавидуешь...А когда работать, строится Вы успеваете, все суды и суды...Не по наслышки к сожалению знаю что ЭТО такое...Терпения Вам и удачи!!!

[Zlusya]

К сожалению, без суда, не выудишь свои бабки из чужого кармана. Это всего лишь процедура, отнимающая кучу времени.

[DOLBO.BY]

январь 2012
Василевский Александр Владимирович
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 11-1-39
Договор аренды техники № 2/11-3 от 02.11.2011
предоставление в аренду станины к станку алмазного сверления.
Суд Октябрьского района города Минска
дело №2-768/12
сумма 7 654 603 руб
В указанный в договоре срок, Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не реагировал, технику не вернул.
Истец направил в адрес Ответчика предсудебное уведомление с требованием вернуть арендованную технику и оплатить арендную плату.
Истец обратился в РУВД Фрунзенского района г. Минска с заявлением на привлечение Ответчика к уголовной ответственности по факту завладения имущества Истца мошенническим путем.
Истец принял арендованную технику от Ответчика в ОПОП №114 при участии органов милиции, что подтверждается подписанным сторонами Актом приемки оказанных услуг.
Истец получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, связи с возвратом арендованной техники Ответчиком.
з.ы. совсем отмороженный товарищ... на суд не является.
при последующей неявке - должны будут принудительно доставлять милицией.
з.з.ы. цену иска будем увеличивать, так как будет нарастать пеня и проценты.
16.02.2012 было предварительное заседание.
все как в кино - "встать. суд идет" и тп
ответчик не явился.
на следующее заседание должны будут доставлять принудительно с милицией.

увеличили исковые требования до 8 784 885 руб

[DOLBO.BY]

февраль 2012

ООО "Максбуд"
директор Мацкевич К.В.
220053, г. Минск, ул. Будславская. 21а-20д

договор субподряда №12/10-2 от 12.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Строительство производственно-бытового корпуса по производству горно-шахтного оборудования»

Хозяйственный суд города Минска
дело №01-17/168/1286-21пп
сумма 4 239 660 руб

Приказное производство.
Долг не оспаривают. Ссылаются на неоплату заказчиком.

13.02.2012 определение оо отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства. ошибочно не доплатили госпошлину.
17.02.2012 подали новое заявление на приказное производство.
увеличили сумму иска до 4 564 886 руб

[DOLBO.BY]

январь 2012
Василевский Александр Владимирович
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 11-1-39
Договор аренды техники № 2/11-3 от 02.11.2011
предоставление в аренду станины к станку алмазного сверления.
Суд Октябрьского района города Минска
дело №2-768/12
сумма 7 654 603 руб
В указанный в договоре срок, Ответчик свои обязательства по договору не исполнил, на телефонные звонки не реагировал, технику не вернул.
Истец направил в адрес Ответчика предсудебное уведомление с требованием вернуть арендованную технику и оплатить арендную плату.
Истец обратился в РУВД Фрунзенского района г. Минска с заявлением на привлечение Ответчика к уголовной ответственности по факту завладения имущества Истца мошенническим путем.
Истец принял арендованную технику от Ответчика в ОПОП №114 при участии органов милиции, что подтверждается подписанным сторонами Актом приемки оказанных услуг.
Истец получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, связи с возвратом арендованной техники Ответчиком.
з.ы. совсем отмороженный товарищ... на суд не является.

16.02.2012 было предварительное заседание.
все как в кино - "встать. суд идет" и тп
ответчик не явился.
на следующее заседание должны будут доставлять принудительно с милицией.
увеличили исковые требования до 8 784 885 руб
21.02.2012 за ответчика рассчитался его брат.
а еще говорят, что брат за брата не отвечает))

сегодня напишу депешу об урегулировании дела.

[DOLBO.BY]

февраль 2012
ООО "Максбуд"
директор Мацкевич К.В.
220053, г. Минск, ул. Будславская. 21а-20д
договор субподряда №12/10-2 от 12.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Строительство производственно-бытового корпуса по производству горно-шахтного оборудования»
Хозяйственный суд города Минска
дело №01-17/168/1286-21пп
сумма 4 239 660 руб
Приказное производство.
Долг не оспаривают. Ссылаются на неоплату заказчиком.
13.02.2012 определение оо отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства. ошибочно не доплатили госпошлину.
17.02.2012 подали новое заявление на приказное производство.
увеличили сумму иска до 4 564 886 руб
28.02.2012 приняли иск на приказное производство.
Хозяйственный суд города Минска
дело №1900-0пп/2012

[DOLBO.BY]

на ихдоме создал тему, если не уберут))
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26123.0

подробней чуть позже здесь отпишу

[DOLBO.BY]

на ихдоме создал тему, если не уберут))
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=26123.0
подробней чуть позже здесь отпишу
продублирую здесь:

УП «Надежные программы»
220005, г. Минск
ул. В.Хоружей, 1a, 6 этаж
welcome@tutby.com

Администрация интернетпортала
«ВАШ ДОМ.TUT.BY»
vashdom@tutby.com

Главного инженера ЧУП «ДОЛБО»
Гимбицкого И.А.

Заявление

Требую закрыть доступ к форуму на портале ВАШ ДОМ (http://vashdom.tut.by/) пользователю с ником Negotiator (Панов Евгений Викторович, дата рождения 16.03.1978, директор ООО «Мастертайл», г. Минск, ул. Мележа, 1-1617, мобильный телефон +375-29-6756575), который в период времени с 26 февраля 2012 по 27 февраля 2012 совершил оскорбление (согласно статьи 9.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также статьи 153 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) - умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.
Согласно статье 4.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, данное правонарушение относится к деяниям, влекущим административную ответственность по требованию.
Прошу учесть, что данные оскорбительные высказывания были допущены в общедоступной переписке на форуме портала http://vashdom.tut.by/, что может расцениваться как намеренная порча деловой репутации ЧУП «ДОЛБО», чьим представителем я являюсь. Согласно пункта 2 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь: оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
29.02.2012 было подано заявление (№ ЕК-2813 от 29.02.2012) в РУВД Советского р-на г. Минска на привлечение Панова Е.В. к административной ответственности.
27.02.2012 мной было получено сообщение администратора форума Ваш Дом (пользователь vavjerka) о том, что пользователь с ником Negotiator заблокирован. Однако этого не произошло по непонятным причинам.
01.03.2012 в переписке по ICQ с администратором портала (Ирина ICQ 452-241-203) мне, в очередной раз, было заверено о ближайшем решении вопроса о закрытии доступа пользователю Negotiator, допустившем личные оскорбления в неприличной форме. Однако, по настоящее время (06.03.2012) данный пользователь не ограничен в правах пользования форумом Ваш Дом и продолжает писать сообщения (рекламировать свои услуги).
Предполагаю, что данные факты не реагирования на неоднократные сообщения и требования адекватных санкций к пользователю, допустившему в своих действию административные нарушения не только Правил портала Ваш Дом, но и законодательства (ст. 153 Гражданского Кодекса РБ, ст. 189 Уголовного Кодекса РБ, ст. 4.5. и 9.3. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях), связаны с тем, что данный пользователь с ником Negotiator представляет интересы рекламодателя портала ООО «Мастертайл».
В свою очередь, сообщаю, что ЧУП «ДОЛБО», чьим представителем на портале я являюсь, будет рассматривать возможность отказа от размещения рекламы на портале Ваш Дом, в связи с позицией администрации ресурса.
Надеюсь, наша позиция найдет у Вас понимание и незамедлительную реакцию. Прошу дать письменный ответ на данное заявление.


Приложения:
1. Копии сообщений форума (2 листа).
2. Копия переписки с администрацией форума (3 листа).


Главный инженер И.А.Гимбицкий

[DOLBO.BY]

http://clip2net.com/clip/m113229/thumb640/1331633572-clip-41kb.png (http://clip2net.com/s/1GYaV)

[DOLBO.BY]

пользователю с ником Negotiator (Панов Евгений Викторович, дата рождения 16.03.1978, директор ООО «Мастертайл», г. Минск, ул. Мележа, 1-1617, мобильный телефон +375-29-6756575)
Дело передано в Суд Советского р-на г. Минска

http://dl.dropbox.com/u/46330109/%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D 0%B4%201.jpg

[sitivis]

Интересно, а «Долбо» у кого в черных списках числится, или задолженности вообще нет.

[DOLBO.BY]

Интересно, а «Долбо» у кого в черных списках числится, или задолженности вообще нет.
можно поискать))
найдете - мне сообщите.

[Oska]

Такое чувство , что вообще ни одна компания не платит , пока её по судам не потягать. )) А ведь суммы для юр.лица фигурируют иногда совсем небольшие.
Представляю , как напрягает вот так -и работу сделал , и ещё за свои же деньги поборись. Ничего себе списочек неплательщиков !
Долбо , желаю поменьше таких вот хитрожёлтых на вашем пути . А на что они надеются изначально ? Что им простят их долги ? Наивные , что ли ?

[Saburoff]

Ничто так не внушает доверие к клиенту как предоплата...

[Oska]

Золотые слова !
Только по нашим законам работа обычно выполняется под риск подрядчика.(((
А на самом деле , Иван ,а можно ли с ними работать хоть по частичной предоплате ?
( А с другой стороны-так ещё и лучше.Сумма+ проценты-пусть платят, раз им так хочется.))) )

[DOLBO.BY]

Представляю , как напрягает вот так -и работу сделал , и ещё за свои же деньги поборись. Ничего себе списочек неплательщиков !
а также зарплату, материалы, расходники ...

Ничто так не внушает доверие к клиенту как предоплата...
А на самом деле , Иван ,а можно ли с ними работать хоть по частичной предоплате ?
последнее время частенько и работаем по частичной предоплате. однако это не мешает не платить остаток по актам.

[sitivis]

“Долбо» а вы своих дебиторов в налоговую подавали на списание налогов? Я вот собираюсь попробовать.

[DOLBO.BY]

“Долбо» а вы своих дебиторов в налоговую подавали на списание налогов? Я вот собираюсь попробовать.
да.
есть несколько условий:
- у вас на счету не должно быть денег. картотека.
- бесспорное признание задолженности (акты сверки подписанные, и все приемо-сдаточные доки).
- и самое главное - налоговая это очень не любит.

один раз так сделали - в результате - к нам пришли деньги от другого дебитора (с нас списали) и они забрали с того что подавали((( все в один день было.
потом долго разбирались с забиранием денег из бюджета (нги)

[sitivis]

Придет день уплаты налогов принципиально подам двух дебиторов (бюджетные организации) посмотрим, что будет. (неохота с бюджетниками судится)

[adf]

sitivis,
на бюджет налоговая не выставит

[DOLBO.BY]

на бюджет налоговая не выставит
согласен

[maxpalich]

уважаемый долбо!
может подскажете, с учетом вашего опыта по моему вопросу.
есть у фирмы, где я работаю, должник - ОДО "Крайсель-Техно-Строй"(оптовая торговля стройматериалами),
По делу №100-26/012, основной долг его нам - 3,5млн, с учетом штрафов, пени, процентов набежало 11 145 966 руб иска. Директор этой фирмы - Виктор Рощупкин, на контакт не идет, на заседания в суд не является, странный чел, в общем. Скорее всего с судом проблем не будет(есть все доки в т.ч. акт сверки) и появится у меня приказ к середине апреля. предполагаю, что не один р/с счет у него.
Вопрос: можно ли вычислить в каких банках у него счета(кроме того, что у меня в договоре прописан), чтобы в правильный банк пл. требование с приказом отправить?
может люди есть обученные или в налоговую можно запрос какой подготовить?

[DOLBO.BY]

Вопрос: можно ли вычислить в каких банках у него счета(кроме того, что у меня в договоре прописан), чтобы в правильный банк пл. требование с приказом отправить?
может люди есть обученные или в налоговую можно запрос какой подготовить?
у особо "умных" должников так и есть - счета для дебиторов и счета для кредиторов((
банки у нас защищают комерческую тайну)) - на запросы ничего не дадут((
после приказа:
1. попробуйти найти другие счета самостоятельно - звонками с просьбой дать счет на товар и тп
2. можно обратиться к коллекторам - у них подвязки от судебных исполнителей (им дают такую инфу).
3. в налоговой должны быть данные о всех счетах.
4. готовите требование с приказом - отсылаете в банк на счет, который у вас есть. и через недельку отзываете с печатью банка о неисполнении. потом готовите заявление на исполнительное производство - и в суд к судебным исполнителям. выясняете к кому попало ваше дело (придет бумага) и телепаете исполнителя.

[maxpalich]

1. попробуйти найти другие счета самостоятельно - звонками с просьбой дать счет на товар и тп
пожалуй, это может сработать,
спасибо

[DOLBO.BY]

январь 2012
ЧУП "Стройлюксплюс"
директор Уласевич С.В.
договор субподряда №13/10-1 от 13.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Магазин по продаже плодоовощной продукции по Логойскому тракту, 1 в г. Минске»
Хозяйственный суд Минской области
дело №7061-13Пп/11
сумма 2 199 389 руб
Приказное производство.
Подали требование с приказом суда.
Оплаты пока нет.
отозвали требование из банка с приказом хозсуда - будем подавать на исполнительное производство.

[DOLBO.BY]

Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
февраль 2012
ООО "Максбуд"
директор Мацкевич К.В.
220053, г. Минск, ул. Будславская. 21а-20д
договор субподряда №12/10-2 от 12.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Строительство производственно-бытового корпуса по производству горно-шахтного оборудования»
Хозяйственный суд города Минска
дело №01-17/168/1286-21пп
сумма 4 239 660 руб
Приказное производство.
Долг не оспаривают. Ссылаются на неоплату заказчиком.
13.02.2012 определение оо отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства. ошибочно не доплатили госпошлину.
17.02.2012 подали новое заявление на приказное производство.
увеличили сумму иска до 4 564 886 руб
28.02.2012 приняли иск на приказное производство.
Хозяйственный суд города Минска
дело №1900пп/2012
Должник предоставил в суд отзыв, согласно которому он признает наличие задолженности в полном объеме, но не согласен со взыскиванием с него пени((( ?
19.03.2012 выдали Определение о судебном приказе. (на неоспариваемую часть долга)
Подали требование в банк Должника.

возможно, дополнительно будем подавать на исковое производство на оплату пени в полном размере.

[sitivis]

май 2011

РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец»
220026 г.Минск, ул.Жилуновича, 11, каб.200
директор Тараненко И.А.

договор субподряда №24/03-1 от 24.03.2011
демонтаж стяжки в зерноочистительном сушильном бункере.
объект: «Зерноочистительный сушильный комплекс (КЗСВ-30ГМ) СХУ «Бобровичи» УП «Минскоблгаз» в деревне Солоная Воложинского района».

Хозяйственный суд города Минска
дело №3068 пп/2011 от 31.05.2011
сумма 5 878 278 руб

забавные товарищи.
не оплатив выполненные и договоренные объемы работ, пытались сподвигнуть нас на намного бОльшие объемы (клялись и божились), но бумаги (доп соглашение, гарантийное письмо и расчет за выполненные) подписывать не хотели.
все получилось так как и должно было быть.
приказное производство

на 19.07.2011 РСУ «Запремстрой» ф-л УП «Стрелец» оплатило только часть долга (около 500 000 руб) - денег нет. платежное требование с приказом хозяйственного суда города Минска лежит к исполнению у них в банке.
Лично знаю ген.директора (отличная компания, даже странно, что не могли заплатить такую сумму)

[DOLBO.BY]

Лично знаю ген.директора (отличная компания, даже странно, что не могли заплатить такую сумму)

в результате рассчитались
август 2011.
рассчитались полностью по платежному требованию с приказом Хозяйственного суда города Минска

[sitivis]

Странно, что дело до суда до тянули

[maxpalich]

у особо "умных" должников так и есть - счета для дебиторов и счета для кредиторов((
банки у нас защищают комерческую тайну)) - на запросы ничего не дадут((
после приказа:
1. попробуйти найти другие счета самостоятельно - звонками с просьбой дать счет на товар и тп


похоже попадалово у нас с ОДО "Крайсель-Техно-Строй", счет они выставляют уже от ОДО "ТД ФОРС", директор и бухгалтер там тот же - Рощупкин В.В.

А как коллекторные агентства выкупают долги, работали с ними?
я б процентов до 40 от иска готов отдать если мне деньги сразу на р/с кинут...

[DOLBO.BY]

А как коллекторные агентства выкупают долги, работали с ними?
я б процентов до 40 от иска готов отдать если мне деньги сразу на р/с кинут...
работал с ними по 4 делам рассматривали - 3 не взялись. безперспективняк(( так я это и сам знаю.
по 1 взялись (24%от суммы) но нихрена не сделали. сам добиваю сейчас.(((
долги не выкупают, насколько я знаю. просто пытаются нахаляву взять (типа звонки и тп). прожженый должник их пошлет и ничего не сделают.

попробуйте, может сейчас что изменилось.

з.ы. коллекторы очень похожи на агенства недвижимости((

[maxpalich]

обычно платежку я месяц ждал в банке, думал раньше забирать нельзя, в этот раз последую вашему совету, отзову через неделю...
безперспективняк - хорошеее словечко, соответствует сути и не произнести быстро и бабки не вернешь :)

[DOLBO.BY]

ООО "Крас и С"
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9-9
директор Есис Г.В.

Договор подряда № 21/12-1 от 21.12.2011
объект: "Строительство овощехранилища на 20 000 тонн в КСУП "Комбинат "Восток""
Акт выполненных работ за январь 2012г.

Хозяйственный суд г. Минска
дело №2422-8пп/2012
Неоплата 15 272 694 руб

Еще один объект с перерезанием красной ленточки((
К ним (Генподрядчику) особо вопросов нет, просто как обычно:
Самое большое в Восточное Европе овощехранилище построили и сдали - "всем спасибо, все свободны"(((

19.03.2012 Определение о возбуждении приказного производства.

[Alexus]

Мне вот даже интересно стало: сколько в процентном отношении у Вас таких заказов? Судя по Вашим судебным разбирательствам, на работу времени почти не остается :) Удачи в разрешении споров :)

[DOLBO.BY]

Мне вот даже интересно стало: сколько в процентном отношении у Вас таких заказов? Судя по Вашим судебным разбирательствам, на работу времени почти не остается Удачи в разрешении споров
проблемные 1-2% примерно

[Alexus]

И то хорошо. У нас хоть не строительная организация, а торговая, но хватает тоже чудиков, которые не платят, а потом обижаются, когда в суд подаем :) Один не платил полгода за поставленную продукцию в эквиваленте USD 60 000. После подачи в суд и деньги сразу нашлись, и пеню оплатил, и судебные издержки. Очень обижался на нас :) А после всего еще больше обиделся, когда ему отказали без 100%-ой предоплаты отгружать следующий товар :)

[Nick_Shl]

DOLBO.BY, у тебя вроде как Сервис разрушения, а не юридическая контора по ведению судебных исков :(Так он и разрушает... кредиторов! :D

Вот так читаешь... а что с банкротами делают?
Можно не плохо сэкономить на строительстве, зарегав фирму, нанять её как физ. лицо генподрядчиком, она наймет субподрядчиков, потом их кинет и банкротим :D

[Nick_Shl]

Ой... оговорился - не кредиторов, а дебиторов :D

[DOLBO.BY]

Вот так читаешь... а что с банкротами делают?
Можно не плохо сэкономить на строительстве, зарегав фирму, нанять её как физ. лицо генподрядчиком, она наймет субподрядчиков, потом их кинет и банкротим
так и бывает. только в бОльших масштабах чем стройка частного домика.

[DOLBO.BY]

Дело передано в Суд Советского р-на г. Минска

http://dl.dropbox.com/u/46330109/%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%20%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D 0%B4%201.jpg

отправлял запрос на предоставление информации по делу:

http://clip2net.com/clip/m113229/thumb640/1333719644-clip-23kb.png (http://clip2net.com/s/1Mlmx)

на доработку, в наших судах отправляют только особо важные и спорные дела(((

http://clip2net.com/clip/m113229/thumb640/1333719248-clip-66kb.jpg (http://clip2net.com/s/1Mlhg)

[DOLBO.BY]

ООО "Крас и С"
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9-9
директор Есис Г.В.
Договор подряда № 21/12-1 от 21.12.2011
объект: "Строительство овощехранилища на 20 000 тонн в КСУП "Комбинат "Восток""
Акт выполненных работ за январь 2012г.
Хозяйственный суд г. Минска
дело №2422-8пп/2012
Неоплата 15 272 694 руб
Еще один объект с перерезанием красной ленточки((
К ним (Генподрядчику) особо вопросов нет, просто как обычно:
Самое большое в Восточное Европе овощехранилище построили и сдали - "всем спасибо, все свободны"(((
19.03.2012 Определение о возбуждении приказного производства.
выдали определение о судебном приказе по делу №2422-8пп/2012 от 04.04.2012
должник признал основной долг 13 230 600 руб, но проценты и пеню не признает.
пока, будем подавать требование с приказом на неоспариваемую сумму. позже, возможно, будем подавать на исковое производство по пени и процентам.

[vasth]

проблемные 1-2% примерно

У нас предоплата 100% от предполагаемых работ, нет оплаты - нет работы.
Может стоит Вам так же делать?

[DOLBO.BY]

У нас предоплата 100% от предполагаемых работ, нет оплаты - нет работы.
Может стоит Вам так же делать?
1. в большинстве случаев, на небольшие объемы работ так и делаем.
2. объем работ частенько увеличивается от предполагаемого.
3. в большинстве случаев с нормальным объемом работ, никто не даст предоплату более 50%.
4. 1-2% - это всего -лишь 1-2% заказчиков. в жизни разные попадаются люди и организации.
5. это проблема в общем рынка услуг. это не товар, который никто не отдаст пока не получат оплату.

[DOLBO.BY]

Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
ООО "Крас и С"
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9-9
директор Есис Г.В.
Договор подряда № 21/12-1 от 21.12.2011
объект: "Строительство овощехранилища на 20 000 тонн в КСУП "Комбинат "Восток""
Акт выполненных работ за январь 2012г.
Хозяйственный суд г. Минска
дело №2422-8пп/2012
Неоплата 15 272 694 руб
Еще один объект с перерезанием красной ленточки((
К ним (Генподрядчику) особо вопросов нет, просто как обычно:
Самое большое в Восточное Европе овощехранилище построили и сдали - "всем спасибо, все свободны"(((
19.03.2012 Определение о возбуждении приказного производства.
выдали определение о судебном приказе по делу №2422-8пп/2012 от 04.04.2012
должник признал основной долг 13 230 600 руб, но проценты и пеню не признает.
пока, будем подавать требование с приказом на неоспариваемую сумму. позже, возможно, будем подавать на исковое производство по пени и процентам.
не жданно, у должника оказались деньги на счете и они пришли по требованию с приказом ХС))
12.04.2012 с основным долгом рассчитались.

[DOLBO.BY]

ООО "Крас и С"
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9-9
директор Есис Г.В.
Договор подряда № 21/12-1 от 21.12.2011
объект: "Строительство овощехранилища на 20 000 тонн в КСУП "Комбинат "Восток""
Акт выполненных работ за январь 2012г.
Хозяйственный суд г. Минска
дело №2422-8пп/2012
Неоплата 15 272 694 руб
Еще один объект с перерезанием красной ленточки((
К ним (Генподрядчику) особо вопросов нет, просто как обычно:
Самое большое в Восточное Европе овощехранилище построили и сдали - "всем спасибо, все свободны"(((
19.03.2012 Определение о возбуждении приказного производства.
выдали определение о судебном приказе по делу №2422-8пп/2012 от 04.04.2012
должник признал основной долг 13 230 600 руб, но проценты и пеню не признает.
пока, будем подавать требование с приказом на неоспариваемую сумму. позже, возможно, будем подавать на исковое производство по пени и процентам.
не жданно, у должника оказались деньги на счете и они пришли по требованию с приказом ХС))
12.04.2012 с основным долгом рассчитались.
подали в исковое производство на пеню и проценты.
сумма иска 2 888 525 руб
с 1 апреля поднялась минимальная госпошлина за подачу иска (1,5 млн)

[DOLBO.BY]

январь 2012
ЧУП "Стройлюксплюс"
директор Уласевич С.В.
договор субподряда №13/10-1 от 13.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Магазин по продаже плодоовощной продукции по Логойскому тракту, 1 в г. Минске»
Хозяйственный суд Минской области
дело №7061-13Пп/11
сумма 2 199 389 руб
Приказное производство.
Подали требование с приказом суда.
Оплаты пока нет.
отозвали требование из банка с приказом хозсуда - будем подавать на исполнительное производство.
требование только сейчас получили(((
потерялся первый отзыв.

подали на исполнительное производство.

[DOLBO.BY]

февраль 2012
ООО "Максбуд"
директор Мацкевич К.В.
220053, г. Минск, ул. Будславская. 21а-20д
договор субподряда №12/10-2 от 12.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Строительство производственно-бытового корпуса по производству горно-шахтного оборудования»
Хозяйственный суд города Минска
дело №01-17/168/1286-21пп
сумма 4 239 660 руб
Приказное производство.
Долг не оспаривают. Ссылаются на неоплату заказчиком.
13.02.2012 определение оо отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства. ошибочно не доплатили госпошлину.
17.02.2012 подали новое заявление на приказное производство.
увеличили сумму иска до 4 564 886 руб
28.02.2012 приняли иск на приказное производство.
Хозяйственный суд города Минска
дело №1900пп/2012
Должник предоставил в суд отзыв, согласно которому он признает наличие задолженности в полном объеме, но не согласен со взыскиванием с него пени((( ?
19.03.2012 выдали Определение о судебном приказе. (на неоспариваемую часть долга)
Подали требование в банк Должника.
возможно, дополнительно будем подавать на исковое производство на оплату пени в полном размере.
отзываем требование - будем подавать на исполнительное производство.

[adbriket]

Посоветуйте, что лучше сделать... Нехороший человек один (первый раз с "кидаловом" сталкиваюсь) не везет товар:
подписали договор на декор столбы - человек вроде многим в Тарасово делал, рекомендовали с предыдущего ихфорума... как обычно, перед подорожанием, подписал договор, 100% предоплата - этот должен был к маю привезти все ко мне...
Сначала божился, что с цементом проблемы... думаю, хрен с тобой, подожду месяцок, потом трубку не брал, 2 недели назад позвонил и говорит, что линию отдали на ремонт - 5 дней и все будет супер.... сейчас не берет трубку опять

http://www.vashdvor.com/prise.html
типа "Ваш двор"... вот не знаю, что лучше - ребят на Смолячкова к нему отправить или просто в суд? что сделать - посоветуйте!
Приветствую! Прочитал Ваше сообщение по поводу Нового двора.

Посоветуйте, что лучше сделать... Нехороший человек один (первый раз с "кидаловом" сталкиваюсь) ........

Я сейчас нахожусь на Вашем месте, только год спустя :) Очень бы хотелось с Вами поговорить. Я на этом сайте не бываю (зарегился только для этого сообщения). Если несложно - наберите меня по телефонам. Мтс 558-60-30 или Велком 628-60-30. Алексей.( можно с 9 утра до 00.00) Заранее спасибо.

[DOLBO.BY]

adbriket, лучше бы Классику в личку отписал

[DOLBO.BY]

ООО "Крас и С"
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 9-9
директор Есис Г.В.
Договор подряда № 21/12-1 от 21.12.2011
объект: "Строительство овощехранилища на 20 000 тонн в КСУП "Комбинат "Восток""
Акт выполненных работ за январь 2012г.
Хозяйственный суд г. Минска
дело №2422-8пп/2012
Неоплата 15 272 694 руб
Еще один объект с перерезанием красной ленточки((
К ним (Генподрядчику) особо вопросов нет, просто как обычно:
Самое большое в Восточное Европе овощехранилище построили и сдали - "всем спасибо, все свободны"(((
19.03.2012 Определение о возбуждении приказного производства.
выдали определение о судебном приказе по делу №2422-8пп/2012 от 04.04.2012
должник признал основной долг 13 230 600 руб, но проценты и пеню не признает.
пока, будем подавать требование с приказом на неоспариваемую сумму. позже, возможно, будем подавать на исковое производство по пени и процентам.
не жданно, у должника оказались деньги на счете и они пришли по требованию с приказом ХС))
12.04.2012 с основным долгом рассчитались.
подали в исковое производство на пеню и проценты.
сумма иска 2 888 525 руб
с 1 апреля поднялась минимальная госпошлина за подачу иска (1,5 млн)
19.05.2012 рассчитались (пеня и проценты) по мировому соглашению с участием судебного посредника.

[adf]

DOLBO.BY,
если не секрет,чем закончилась история с хамо с ихдома?

[DOLBO.BY]

adf,
да особо ничем((. суд отписал, что отослал в РОВД материалы на доработку. а мне лень этим заниматься, других дел хватает. Хамо больше не слышно - так что хрен с ним. при случае, найду на какой выставке или еще как, если будет желание...

[sansan]

http://news.tut.by/economics/292050.html ...Для некоторых субъектов хозяйствования несвоевременный возврат долгов стал частью их бизнеса...

[DOLBO.BY]

http://news.tut.by/economics/292050.html
ситуация описано достаточно правильно, только, имхо, мягковато.

по конкретно "Белстройветурии", о которой там идет речь, у меня тоже были вопросы по договору субподряда - с бОльшим трудом и наездами забрал свои законные деньги. года 4 назад по объекту застройки в районе ул. Алибегова.

[DOLBO.BY]

продолжим...
холодает - должники потянулись в суды)))

август 2012

ОДО «КварцСистемс»
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 106
и.о. директора Трифонов А.В.

Договор субподряда №01/06-2
объект: «Завод по производству натуральных соков. Терминал в д.Таборы Минского района. Холодильник»
Акт выполненных работ за июнь 2012.

Хозяйственный суд Минской области
дело №5603-пп2012

сумма иска 8 562 046 руб
Приказное производство.

Выполняли для них работы по устройству приямков в фундаментах по просьбе Генподрядчика, с которым долго и без проблем сотрудничаем на этом объекте.
Процентовки (акты выполненных работ), без особых причин (под предлогом "дорага") не подписывали и в результате срезали в 3 раза(((.
После переговоров с и.о. директора Трифоновым А.В. договорились на определенную сумму и оформление документов - после этого, он просто прятался и не брал телефон около месяца, и не возвращал документы(((
В результате они всетаки приняли и подписали акты выполненных работ на мЕньшую сумму, но оплачивать их так и не собрались(((
И.о. директора по прежнему прячется, только теперь от нашего гл.бухгалтера)))

[DOLBO.BY]

январь 2012

ЧУП "Стройлюксплюс"
директор Уласевич С.В.

договор субподряда №13/10-1 от 13.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Магазин по продаже плодоовощной продукции по Логойскому тракту, 1 в г. Минске»

Хозяйственный суд Минской области
дело №7061-13Пп/11
сумма 2 199 389 руб

Приказное производство.
Подали требование с приказом суда.
Оплаты пока нет.

отозвали требование из банка с приказом хозсуда - будем подавать на исполнительное производство.

требование только сейчас получили(((
потерялся первый отзыв.

подали на исполнительное производство.

сентябрь 2012.
получили деньги по исполнительному производству из Хозяйственного суда Минской области.

[DOLBO.BY]

август 2012
ОДО «КварцСистемс»
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 106
и.о. директора Трифонов А.В.
Договор субподряда №01/06-2
объект: «Завод по производству натуральных соков. Терминал в д.Таборы Минского района. Холодильник»
Акт выполненных работ за июнь 2012.
Хозяйственный суд Минской области
дело №5603-пп2012
сумма иска 8 562 046 руб
Приказное производство.
Выполняли для них работы по устройству приямков в фундаментах по просьбе Генподрядчика, с которым долго и без проблем сотрудничаем на этом объекте.
Процентовки (акты выполненных работ), без особых причин (под предлогом "дорага") не подписывали и в результате срезали в 3 раза(((.
После переговоров с и.о. директора Трифоновым А.В. договорились на определенную сумму и оформление документов - после этого, он просто прятался и не брал телефон около месяца, и не возвращал документы(((
В результате они всетаки приняли и подписали акты выполненных работ на мЕньшую сумму, но оплачивать их так и не собрались(((
И.о. директора по прежнему прячется, только теперь от нашего гл.бухгалтера)))
получили Определение о судебном приказе от 21.09.2012.
сейчас на очереди платежное требование на банк должника.

[sansan]

Смотрю на эту тему, и понимаю, что в нашем государстве так вести дела прямо система какая-то, в смысле неправильная система, раз такое практически норма для многих.
Ну раз трудности с оплатой, причём известные им зараннее, зачем нанимать, инфляция же сейчас тоже вроде бы учитывается, если это так, то оттягивать до последнего платежи не имеет никакого смысла. Вообще не пойму, что должно произойти, чтобы это стало не правилом, а редчайшим исключением.

[DOLBO.BY]

sansan, инфляция практически не учитывается.
многие конторы так типа "работают". потому как добиваться, ходить по судам и тп - не все на это идут. могут и просто плюнуть. а эти утрутся и дальше типа "работают"((((

[DOLBO.BY]

Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
январь 2012
ЧУП "Стройлюксплюс"
директор Уласевич С.В.
договор субподряда №13/10-1 от 13.10.2011
сверление технологических отверстий
объект: «Магазин по продаже плодоовощной продукции по Логойскому тракту, 1 в г. Минске»
Хозяйственный суд Минской области
дело №7061-13Пп/11
сумма 2 199 389 руб
Приказное производство.
Подали требование с приказом суда.
Оплаты пока нет.
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
отозвали требование из банка с приказом хозсуда - будем подавать на исполнительное производство.
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
требование только сейчас получили(((
потерялся первый отзыв.
подали на исполнительное производство.
сентябрь 2012.
получили деньги по исполнительному производству из Хозяйственного суда Минской области.
постановление об окончании исполнительного производства №6-3716/12 от 04.10.2012

[DOLBO.BY]

август 2012
ОДО «КварцСистемс»
220070, г. Минск, ул. Солтыса, 106
и.о. директора Трифонов А.В.
Договор субподряда №01/06-2
объект: «Завод по производству натуральных соков. Терминал в д.Таборы Минского района. Холодильник»
Акт выполненных работ за июнь 2012.
Хозяйственный суд Минской области
дело №5603-пп2012
сумма иска 8 562 046 руб
Приказное производство.
Выполняли для них работы по устройству приямков в фундаментах по просьбе Генподрядчика, с которым долго и без проблем сотрудничаем на этом объекте.
Процентовки (акты выполненных работ), без особых причин (под предлогом "дорага") не подписывали и в результате срезали в 3 раза(((.
После переговоров с и.о. директора Трифоновым А.В. договорились на определенную сумму и оформление документов - после этого, он просто прятался и не брал телефон около месяца, и не возвращал документы(((
В результате они всетаки приняли и подписали акты выполненных работ на мЕньшую сумму, но оплачивать их так и не собрались(((
И.о. директора по прежнему прячется, только теперь от нашего гл.бухгалтера)))
получили Определение о судебном приказе от 21.09.2012.
сейчас на очереди платежное требование на банк должника.
26.10.2012 должник рассчитался по судебному приказу.

[VAR]

я вот несовсем понимаю - они не расплачиваются потому что денег нету или потому что с чем то не согласны?

[DOLBO.BY]

я вот несовсем понимаю - они не расплачиваются потому что денег нету или потому что с чем то не согласны?
)))
они не расплачиваются, потому-что так деньги отдавать не надо. или потому что можно их отдать намного позже чем по условиям договора (суд можно тянуть, оттягивать полгода, год)

все описанные здесь суды - это истории, когда ВСЕ работы и ВСЕ объемы выполнены и ПРИНЯТЫ по бумагам (акты выполненных работ, С-2, С-3 и тп), кроме того выполнены ВСЕ мероприятия по ДОсудебному урегулированию спора - т.е. предсудемные уведомления, письма, звонки, просьбы, угрозы и тп

[VAR]

на всякий случай - вопрос был без подколки...
не понимаю таких заказчиков... это такая манера вести свои дела?
просто никогда, тьфу, тьфу, с таким не сталкивался...

[DOLBO.BY]

на всякий случай - вопрос был без подколки...
я понимаю.

не понимаю таких заказчиков... это такая манера вести свои дела?
просто никогда, тьфу, тьфу, с таким не сталкивался...
ну, я тоже не понимаю. такое бизнесведение - это очень плохая карма, в первую очередь. на этом не возможно нажить деньги - только в результате опуститься на дно.


но сталкивался неоднократно.
хотя намного бОльшая часть заказчиков нормальная, адекватная.

[adf]

Если работать за б\н , с отсрочкой,то несвоевременные платежи обычное дело. Неплательщики и гос., и частники.

[VAR]

Если работать за б\н , с отсрочкой,то несвоевременные платежи обычное дело.
это понятно. но когда своевременно оплатить не могут эти вопросы как то решаются на уровне руководства - просят подождать как то объясняя задержку и т.д.
иногда выгодно, фиг с ним, подождать чем строго давить на условия договора...

[DOLBO.BY]

VAR, разумеется.
никто не душит, если люди разговаривают, общаются и тп. все бываем в разных ситуациях.

обычно в суд идем если:
- прячутся, исчезают, на контакт не идут
- хамят, рвут бумаги, посылают в ж..
- есть точные сведения, что собираются банкротится и тп

[DOLBO.BY]

давно не писал сюда...
апрель 2013

ООО «Белэнергостроймонтажпроект»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, к. 36
директор Борзенков В.Г.

Договор подряда 25/10-1 от 25.10.2012
объект: «Многоквартирный жилой дом в г. Смолевичи по ул. Социалистической по ГПЗ (ЖСК)»
неоплата (включая пеню и проценты) - 5 013 116 руб

01.04.2013 определение о возбуждении приказного производства №191-19пп/2013

[DOLBO.BY]

ООО «Белэнергостроймонтажпроект»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, к. 36
директор Борзенков В.Г.
Договор подряда 25/10-1 от 25.10.2012
объект: «Многоквартирный жилой дом в г. Смолевичи по ул. Социалистической по ГПЗ (ЖСК)»
неоплата (включая пеню и проценты) - 5 013 116 руб
18.04.2013 Определение о судебном приказе получено.
сейчас требование с приказом в банк должника.

[DOLBO.BY]

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
ООО «Белэнергостроймонтажпроект»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, к. 36
директор Борзенков В.Г.
Договор подряда 25/10-1 от 25.10.2012
объект: «Многоквартирный жилой дом в г. Смолевичи по ул. Социалистической по ГПЗ (ЖСК)»
неоплата (включая пеню и проценты) - 5 013 116 руб
18.04.2013 Определение о судебном приказе получено.
сейчас требование с приказом в банк должника.
отозвали платежное требование из банка должника, помещенное в картотеку без исполнения.

05.07.2013 подали заявление на исполнительное производство в службу судебных исполнителей хозяйственного суда города Минска.

[sansan]

а есть ограничение по срокам, в которые решение суда должно быть выполнено...
или судебных исполнителей нужно как-то подталкивать, к ускорению процесса.
Мой хороший знакомый уже почти год не может вернуть приличную сумму перечисленную за работы, одной минской фирмочке, фирмочка никуда не исчезает, не банкротится, судебное решение есть, недавно судился... денег пока нет. К работам даже не пытались преступать, сумма была перечислена в качестве предоплаты, подробностей не знаю, но могу поинтересоваться, наверное нужно знать местных "героев".
p/s интерес не совсем праздный, смотрю дела обстоят так, что если не лежать на диване и плевать в потолок, то встреча с подобными проблемами практически неизбежна в нашей реальности.

[seeker]

давно не писал сюда...
апрель 2013

ООО «Белэнергостроймонтажпроект»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, к. 36
директор Борзенков В.Г.

Договор подряда 25/10-1 от 25.10.2012
объект: «Многоквартирный жилой дом в г. Смолевичи по ул. Социалистической по ГПЗ (ЖСК)»
неоплата (включая пеню и проценты) - 5 013 116 руб

01.04.2013 определение о возбуждении приказного производства №191-19пп/2013

Директора фамилия обязывает конфликтовать

[DOLBO.BY]

sansan, приказ суда к исполнению надо выставить в течение 6 месяцев

[Суслик]

Исполнители могут долго выжимать долги, так как если денег сразу нет и ковров персидских в офисе тоже, то никто их и не напечатает одномоментно. Главное чтоб капали ежемесячно ..э-э-э... "неиздевательские" суммы, тогда должник не признается злосным неплательщиком: платит потиху - и добра.

[DOLBO.BY]

Исполнители могут долго выжимать долги, так как если денег сразу нет и ковров персидских в офисе тоже, то никто их и не напечатает одномоментно. Главное чтоб капали ежемесячно ..э-э-э... "неиздевательские" суммы, тогда должник не признается злосным неплательщиком: платит потиху - и добра.
вопрос в другом.
многие недопропорядочные должники имеют несколько расчетных счетов для работы.
и могут спокойно дальше работать, пока взыскатель париться с одним из его счетов((.

информацию о всех счетах могут получить только налоговая и исполнители судов.
а иначе - банковская тайна((

[Суслик]

Исполнители никого не хотят убивать насмерть. Сидят и думают, как бы это и должок взыскать и чтобы жив должничок остался. С разоренного тоже не наскребешь, поэтому .... Непростая у них задача бывает. Долги разве всегда сразу "исполняются"?
Но это, как грится их заботы, а денюшки медленно-медленно могут капать.

---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее было в 22:06 ----------

DOLBO.BY, А сколько времени может взыскиваться долг? Бесконечно?

[DOLBO.BY]

DOLBO.BY, А сколько времени может взыскиваться долг? Бесконечно?
а хз.

недавно приходило письмо от управляющего по ликвидации Фанил-плюса.
уже 6лет висят

[DOLBO.BY]

ООО «Белэнергостроймонтажпроект»
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, к. 36
директор Борзенков В.Г.
Договор подряда 25/10-1 от 25.10.2012
объект: «Многоквартирный жилой дом в г. Смолевичи по ул. Социалистической по ГПЗ (ЖСК)»
неоплата (включая пеню и проценты) - 5 013 116 руб
18.04.2013 Определение о судебном приказе получено.
сейчас требование с приказом в банк должника.
отозвали платежное требование из банка должника, помещенное в картотеку без исполнения.
05.07.2013 подали заявление на исполнительное производство в службу судебных исполнителей хозяйственного суда города Минска.
для судебных исполнителей деньги нашлись.
31.07.2013 ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО "БЕЛЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ" НА ОСНОВАНИИОПРЕДЕЛЕНИЕ О СУДЕБНОМ ПРИКАЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА Г. МИНСКА N191=19.2013 ОТ 18.04.2013 ПО И.П N7=5117.13 ОТ 08.07.2013
5 213 116 руб

[DOLBO.BY]

декабрь 2008

ЗАО "Фанил плюс"
220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2 б
директор Арутюнян А.С.

договор подряда №18/04-1 от 18.04.2008
сверление технологических отверстий
объект: «ЛПУ 6-я ГКБ модернизация операционного корпуса по ул. Уральская, 5 в г. Минске».

Хозяйственный суд города Минска
дело №761-9/08 от 04.12.2008
сумма 5 001 204 руб

Еще один очень срочный объект с перерезанием ленточки к приезду туловища(((.
Контора важная была, по телевизору рекламы много видел. наверное, единственная которая рекламировала свои строительные услуги.
Исполнительное производство ничего не дало.
антикризисное управление.
в очереди (миллиардной) кредиторов.

денег нет и не будет(((

03.01.2014
Дело №321-9Б/09/18 Определение экономического суда Минска.
согласно отчета управляющего в деле о банкротстве задолженности перед кредиторами составляет 4 600 974 033 руб.
требования кредиторов не могут быть удовлетворены по причине отсутствия денежных средств и имущества должника..
все требования кредиторов признаются погашенными
(((

23.01.2014 Решение Мингорисполкома №137 о ликвидации (прекращении деятельности) ЗАО "ФАНИЛ-ПЛЮС"

---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 11:47 ----------

Хозяйственный суд у нас сменил название на Финансовый.

январь 2014

ОДО «СТРОЙСЕРВИС-КМР»
220036, г. Минск, ул. Западная, 13-187
управляющий Шахнюк А.В.

Договор подряда №11/04-1 от 11.04.2013

Сверление отверстий алмазными сверлами, для извлечения кернов
Объект: "Спортивно-оздоровительный комплекс с пристроенным административным зданием ОАО «Белагропромбанк» по ул. Шаранговича в г. Минске"
выполнение - апрель 2013г.

Финансовый суд г. Минска.
приказное производство
сумма 2 421 154 бел руб

27.01.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №93-1пп/2014

---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------

январь 2014

ООО «Центрстройсервис»
220007, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-712
директор В.Г.Юревич

Договор аренды техники №11/05-3 от 11.05.2012

предоставление во временное пользование техники
акт оказания услуг - май 2012г.

Финансовый суд г. Минска.
приказное производство
сумма 71 593 989 бел руб

27.01.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №92-1пп/2014

[Alexus]

"Везет" вам конечно на таких негодяев. Желаю, чтобы поменьше их оказывалось на вашем пути.

[Nick_Shl]

согласно отчета управляющего в деле о банкротстве задолженности перед кредиторами составляет 4 600 974 033 руб.
требования кредиторов не могут быть удовлетворены по причине отсутствия денежных средств и имущества должника.Нихрена же себе... это как надо работать, что бы оставить долгов на пол млн. $ и не оставить никакого имущества... тут уже следствие проводить надо: а не целенаправленно ли это делалось?

[DOLBO.BY]

Нихрена же себе... это как надо работать, что бы оставить долгов на пол млн. $ и не оставить никакого имущества... тут уже следствие проводить надо: а не целенаправленно ли это делалось?
это уже давно норма(((
особенно на объектах госважности.

[wolfgunst]

Хозяйственный суд у нас сменил название на Финансовый.
Экономический.

[DOLBO.BY]

Экономический.
да, точно. Экономический

[DOLBO.BY]

Госпредприятия не хотят возвращать долги частному бизнесу http://www.belaruspartisan.org/economic/256665/

[vitalorpik]

Это уже норма Иван. Нам госпредприятие должно около 1 ярда белок за поставку оборудования отгруженного ещё в ноябре прошлого года + аванс за шефмонтаж на который мы уже ездим :dd: А в этом году участвовали в тендере на проектирование линии и поставку оборудования стоимость проектных работ + оборудования около 10 ярдов белок. Аванс за поставку 20% :bm: Раньше было минимум 80% Вот и ввяжись в авантюру с этими ГОСАми блин. Победить в тендере тендер и будет работать на таких условия тот кому нужно деньги отмыть. Заморозить собственные оборотные средства с неизвестной перспективой и конечной прибылью врятли обычны нормальный человек согласиться.

[DOLBO.BY]

я с бюджетом давно стараюсь не связываться, однако должников все время висит под 0,7-0,8 ярда

[bullet_fox]

У государства стало не хватать денег для выплаты пенсий. Основные должники по выплатам в фонд соц. защиты это наши гиганты.

[DOLBO.BY]

ОАО «Минский завод строительных материалов»
220015, г. Минск, ул. Я.Мавра, 47

Договор подряда № 04/07-1 от 04.07.2013
Договор подряда № 02/09-1 от 02.09.2013
Договор подряда № 23/09-1 от 23.09.2013

Ремонтно-строительные работы по резке, пробивке борозд
Объект: «Текущий ремонт блока сушил №1, сушильного барабана, приямка под вальцы камневыделителей на ОАО «Минский завод строительных материалов» по ул. Я.Мавра 47 в г. Минске»
выполнение - июль-октябрь 2013г.

Экономический суд г. Минска.
приказное производство
сумма 135 001 135 бел руб

07.03.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №216-25пп/2014

---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------

ОДО «СТРОЙСЕРВИС-КМР»
220036, г. Минск, ул. Западная, 13-187
управляющий Шахнюк А.В.
Платежное требование с определением о судебном приказе вернулось без исполнения банком должника.

Подали документы в службу судебных исполнителей Экономического суда г. Минска

[DOLBO.BY]

ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" ("Мебельвместе")
г. Минск, ул. Ленинградская, 3 (ул. Алибегова, 15)

изготовление, поставка мебели (кухни и тп)
кинули лично меня на 6 куе(((

04.04.2014 написал заявление в РУВД Октябрьского р-на г. Минска на уголовное преследование по факту незаконного завладения денежными средствами.

всего известно уже о более 160 пострадавших (с суммами 3 - 16 куе)
ветка отзывов http://otzyvy.by/mebel/29156.html

[magari]

кинули лично меня на 6 куе(((
Ничего себе. А подробнее?

[DOLBO.BY]

Ничего себе. А подробнее?
предоплата за изготовление мебельной части бара.
заключил договор 03.01.2014. крайний срок монтажа должен был быть 11.04.2014.
вчера нарвались случайно на эту ветку отзывов.
связался с пострадавшими. сегодня ездил в РУВД.
на телефоны не отвечают. офисы закрыты.
вроде все((

[magari]

От это номер.
Сочувствую.

[Oksik]

капец! (

[no name]

да уж... будем надеяться найдут и заставят возместить ущерб... лишний раз убеждаешься... "утром стулья, днем деньги "

[sergN]

я давно пользуюсь принципом- хожу только к людям , за которых слово есть от "моих " людей.

[Oksik]

я вообще в шоке, что у нас вот так запросто можно собрать за пару месяцев денег (160 человек по 3-16 тыс) с людей, разориться и даже пусть и выплачивать потом через суд... но, как я понимаю, очень доооолго, т.к. официальная зарплата будет небольшой.
и это уже вполне оправданный бизнес, т.к. я лично уже не в первый раз о таком читаю...
ну ладно кто-то первый придумал как людей обманывать... но ведь дальше не должно продолжаться! а управы нет (

[no name]

Oksik, как ему дают вообще юрлица регистрировать одно за одним...

[DOLBO.BY]

я давно пользуюсь принципом- хожу только к людям , за которых слово есть от "моих " людей.

Я тоже так стараюсь)))

фирма успешно работала более 5 лет.
офисы салоны фирменные авто и репутация.
изначально советовал хороший знакомый - ему делали кухню.

более того - они МНЕ сделали хорошо кухню)))
а вот со вторым заказом на бар....

неизвестно когда и где вступишь в говно

[Славка]

да уж...

Пусть на всякий случай и другие фирмы тут висят

""Мебельвместе" , "ЗОВ-онЛайн", «СПА ФАНТАЗИЯ"» это все одна пирамида, везде один хозяин Помеленок " (с)


зы. В очередной раз убеждаюсь в полезности таких вот тем с отзывами

[sergN]

надо уголовное возбуждать с конфискацией у жены и прочего ..
лет 5 засветит-сам все принесет.
(нужет нормальный адвокат из ментовских-провести проверку и доказать фактический умысел )..
просто так отдавать на откуп следователей-бесполезно.
суд-это бизнес процесс. не тратишь деньги-никуя не получаешь.
как в больнице.

[no name]

sergN, умысел доказать? Как? Только если сам с дуру чистосердечно признается... конечно будет говорить от обязательств не отказываюсь... все возмещу...

[magari]

более того - они МНЕ сделали хорошо кухню)))
Абажжитя. Т.е. твоя кухня-красавица у них заказана?!
Блин, так это ж и я так могла влипнуть. тксть проспонсировать вместе с тобой отдых им в Ницце.

[DOLBO.BY]

Т.е. твоя кухня-красавица у них заказана?!
так...

[DOLBO.BY]

ОАО «Минский завод строительных материалов»
220015, г. Минск, ул. Я.Мавра, 47
Договор подряда № 04/07-1 от 04.07.2013
Договор подряда № 02/09-1 от 02.09.2013
Договор подряда № 23/09-1 от 23.09.2013
Ремонтно-строительные работы по резке, пробивке борозд
Объект: «Текущий ремонт блока сушил №1, сушильного барабана, приямка под вальцы камневыделителей на ОАО «Минский завод строительных материалов» по ул. Я.Мавра 47 в г. Минске»
выполнение - июль-октябрь 2013г.
Экономический суд г. Минска.
приказное производство
сумма 135 001 135 бел руб
07.03.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №216-25пп/2014
28.03.2014 определение о судебном приказе Экономического суда г. Минска.
отказ от заявленных требований на уплату пени за просрочку расчетов (41 205 021 руб)

18.04.2014 должник полностью рассчитался по определению о судебном приказе через требование банка.

[DOLBO.BY]

ОДО «СТРОЙСЕРВИС-КМР»
220036, г. Минск, ул. Западная, 13-187
управляющий Шахнюк А.В.
Договор подряда №11/04-1 от 11.04.2013
Сверление отверстий алмазными сверлами, для извлечения кернов
Объект: "Спортивно-оздоровительный комплекс с пристроенным административным зданием ОАО «Белагропромбанк» по ул. Шаранговича в г. Минске"
выполнение - апрель 2013г.
Финансовый суд г. Минска.
приказное производство
сумма 2 421 154 бел руб
27.01.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №93-1пп/2014
Платежное требование с определением о судебном приказе вернулось без исполнения банком должника.
Подали документы в службу судебных исполнителей Экономического суда г. Минска

май 2014. должник рассчитался полностью при посредничестве службы судебных исполнителей.

---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее было в 13:35 ----------

январь 2014
ООО «Центрстройсервис»
220007, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-712
директор В.Г.Юревич
Договор аренды техники №11/05-3 от 11.05.2012
предоставление во временное пользование техники
акт оказания услуг - май 2012г.
Финансовый суд г. Минска.
приказное производство
сумма 71 593 989 бел руб
27.01.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №92-1пп/2014
май 2014. вернули платежное требование с судебным приказом из банка должника без исполнения.
подали документы на исполнение в службу судебных исполнителей Экономического суда г. Минска

---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:37 ----------

март 2014

ЧСУП "БелДизайнПроект»
222120, Минская область, г. Борисов, пер.Зеленый, 13, ком 16
директор Р.А.Леонтьев

Договор подряда №20/01-1 от 20.01.2014
сверление технологических отверстий на объекте:
"Станция технического обслуживания легковых автомобилей в районе Московского кладбища по пр. Независимости (реконструкция склада под СТО с пристройкой вспомогательных помещений административного здания)».
акт приемки выполненных работ - январь 2014г.

Экономический суд Минской области.
приказное производство
дело №265-7Пп/14 от 26.03.2014
сумма 7 797 340 бел руб

получили определение о судебном приказе №265-7Пп/14 от 23.04.2014.
выставили платежное требование на банк должника по приказу суда.

---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:41 ----------

май 2014

ЧСУП «ОТЕЛЬСТРОЙ»
220100, г. Минск, ул. Куйбышева, 69-169 ком 4
директор Шентюрк Гюрсел

Договор подряда №10/01-1 от 10.01.2014

Сверление технологических отверстий, резка, пробивка конструкций
Объект: "Реконструкция с пристройкой здания специализированного культурно-просветительского и зрелищного назначения по ул. Харьковская 70 под культурно-развлекательный центр"
выполнение - январь 2014г.

Экономический суд г. Минска.
приказное производство
дело №268-16пп/2014
сумма 23 147 095 бел руб

08.05.2014 Определение о возбуждении приказного производства

---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее было в 13:42 ----------

май 2014

ЧСУП «Аллат-строй-снаб»
220033 г. Минск, ул. Тростинецкая, 3-404
директор Синькевич А.А.

Договор подряда №03/03-1 от 03.03.2014

Резка, долбление строительных конструкций
Объект: "Административно-складской комплекс на территории Минского района, в д. Калинино"
выполнение - март 2014г.

Экономический суд г. Минска.
приказное производство
дело №316-3пп/2014
сумма 3 754 500 бел руб

14.05.2014 Определение о возбуждении приказного производства

---------- Сообщение добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее было в 13:42 ----------

май 2014

ОДО «100 квадратов»
220030 г. Минск, ул. К. Маркса, 21 пом 27 (к18г)
директор Делендик Д.И.

Договор подряда №02/04-1 от 02.04.2014

Сверление технологических отверстий
Объект: "Помещение расположенное по адресу, Минский р-он, п. Колодищи, квартал 728, уч. 16."
выполнение - апрель 2014г.

Экономический суд г. Минска.
приказное производство
дело №505-20пп/2014
сумма 6 666 004 бел руб

23.05.2014 Определение о возбуждении приказного производства

[sergN]

просто бред...
что за клиенты..
нихрена не понимаю..они больше пропивают за неделю

[DOLBO.BY]

январь 2014
ООО «Центрстройсервис»
220007, г. Минск, ул. Скрыганова, 6-712
директор В.Г.Юревич
Договор аренды техники №11/05-3 от 11.05.2012
предоставление во временное пользование техники
акт оказания услуг - май 2012г.
Финансовый суд г. Минска.
приказное производство
сумма 71 593 989 бел руб
27.01.2014 Определение о возбуждении приказного производства
дело №92-1пп/2014

май 2014. вернули платежное требование с судебным приказом из банка должника без исполнения.
подали документы на исполнение в службу судебных исполнителей Экономического суда г. Минска
19.05.2014 Постановление о возбуждении исполнительного производства №7-6017/14

п.с. директор конторы, между делом, мой однокашник

[DOLBO.BY]

19.05.2014 Постановление о возбуждении исполнительного производства №7-6017/14

п.с. директор конторы, между делом, мой однокашник
2014.11.13 Пастанова №7-6017/14 аб вяртанні спагнятаму выканаўчага дакумента без выканання.
у адносiнах да даўжнiка адкрыта конкурснае вытворчасць.

[DOLBO.BY]

январь 2015

Иностранное предприятие "Минселко"

220030, г. Минск, ул. Янки Купалы, 25
ген директор Эрхан Кабасакал

Договор №18/09-1 от 18.09.2014
Сверление технологических отверстий в бетонных конструкций на объекте:
«Культурно-общественный комплекс «Журавинка» по адресу: ул. Янки Купалы, 25».
акты выполненных работ за сентябрь, октябрь, ноябрь 2014

14.01.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска.
сумма иска 96 237 037 бел руб

21.01.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
приказное производство №64-14пп/2015

[sergN]

турецкие журавли...ну блин.. сидят в центре города и не платят..не понимаю..

[DOLBO.BY]

турецкие журавли...ну блин.. сидят в центре города и не платят..не понимаю..
працавалі з імі больш за 10 гадоў.
не хацеў з імі суддзіцца, але што рабіць((

[DOLBO.BY]

январь 2015
Иностранное предприятие "Минселко"
220030, г. Минск, ул. Янки Купалы, 25
ген директор Эрхан Кабасакал
Договор №18/09-1 от 18.09.2014
Сверление технологических отверстий в бетонных конструкций на объекте:
«Культурно-общественный комплекс «Журавинка» по адресу: ул. Янки Купалы, 25».
акты выполненных работ за сентябрь, октябрь, ноябрь 2014
14.01.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска.
сумма иска 96 237 037 бел руб
21.01.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
приказное производство №64-14пп/2015
11.02.2015 Определение о судебном приказе.
подали безакцептное платежное требование на банк должника

[ister]

минселко не может 96 лямов заплатить?
что это с ними случилось? заболели?

[DOLBO.BY]

минселко не может 96 лямов заплатить?
что это с ними случилось? заболели?
могуць... разлічацца без іх жадання. праз безакцепт.
хворыя яны сталі таму што доўга тут працуюць. тут многія звыклі не разлічвацца(((

[DOLBO.BY]

январь 2015
Иностранное предприятие "Минселко"
220030, г. Минск, ул. Янки Купалы, 25
ген директор Эрхан Кабасакал
Договор №18/09-1 от 18.09.2014
Сверление технологических отверстий в бетонных конструкций на объекте:
«Культурно-общественный комплекс «Журавинка» по адресу: ул. Янки Купалы, 25».
акты выполненных работ за сентябрь, октябрь, ноябрь 2014
14.01.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска.
сумма иска 96 237 037 бел руб
21.01.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
приказное производство №64-14пп/2015
05.03.2015 должник рассчитался полностью по безакцептному требованию с приказом суда.

[magari]

должник рассчитался полностью по безакцептному требованию с приказом суда.
Молодец, Ваня, что добился.
А то, наверное, у него все гроши на жонку пошли с её журналом.

[DOLBO.BY]

А то, наверное, у него все гроши на жонку пошли с её журналом.
з якім журналам?
нічога в гэтым выдатнага няма - проста адзін з бакоў працы

[magari]

DOLBO.BY, супруга у него дурацкий журнал выпускает. Жесть жестью.

[DOLBO.BY]

март 2015

ИП Дроздов Дмитрий Николаевич
220112, г. Минск, ул. Я.Лучины, 36-246

Договор №13-12/2013 от 04.12.2013
Предмет договора:
"услуги по разработке, установке и запуску интернет-сайта, а также разработка шаблона оформления сайта http://dolbo.by/ с использованием элементов дизайна фирменного стиля компании".
Услуги в срок не оказаны (не выполнены).

10.03.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
приказное производство №272-22пп/2015
сумма иска 6 129 565 бел руб

---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:48 ----------

март 2015

ООО "Дорос"
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 119б
директор Сапунов А.Н.

Договор №29 от 31.07.2014
Предмет договора:
"изготовление и установка предметов (изделий) мебели по адресу заказчика".
Обязательства по договору в срок не выполнили.

12.01.2015 подали документы Суд Минского района.
Исковые требования:
1. пеня за просрочку исполнения в размере 202 272 000 бел руб (требования будут увеличены).
2. компенсация морального вреда в сумме 50 000 000 бел руб
3. компенсация судебных издержек на юридическую помощь
4. понуждение ООО "Дорос" к исполнени обязательств по договору (поставка, установка мебели)

март 2015. Процедура переговоров при помощи судебных медиаторов не привела к результатам.

[Nick_Shl]

DOLBO.BY, если только пеня 200 млн., то на какую сумму вы мебель заказывали?

[Семиход]

DOLBO.BY, если только пеня 200 млн., то на какую сумму вы мебель заказывали?

Считать пеню можно по-разному ;)

[DOLBO.BY]

ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" ("Мебельвместе")
г. Минск, ул. Ленинградская, 3 (ул. Алибегова, 15)

изготовление, поставка мебели (кухни и тп)
кинули лично меня на 6 куе(((

04.04.2014 написал заявление в РУВД Октябрьского р-на г. Минска на уголовное преследование по факту незаконного завладения денежными средствами.

всего известно уже о более 160 пострадавших (с суммами 3 - 16 куе)
ветка отзывов http://otzyvy.by/mebel/29156.html

предоплата за изготовление мебельной части бара.
заключил договор 03.01.2014. крайний срок монтажа должен был быть 11.04.2014.
вчера нарвались случайно на эту ветку отзывов.
связался с пострадавшими. сегодня ездил в РУВД.
на телефоны не отвечают. офисы закрыты.
вроде все((

да уж...

Пусть на всякий случай и другие фирмы тут висят

""Мебельвместе" , "ЗОВ-онЛайн", «СПА ФАНТАЗИЯ"» это все одна пирамида, везде один хозяин Помеленок " (с)


зы. В очередной раз убеждаюсь в полезности таких вот тем с отзывами

19.05.2014. № МГ/6-201/Г-45 ответ УВД Администрации Октябрьского р-на г. Минска. Материал направлен в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета РБ для принятия решения в порядке ст. 174 УПК РБ.

21.05.2014. №1р/196 ответ Прокуратуры Октябрьского р-на г. Минска. По организации рассмотрения обращения гражданина от 04.04.2014 в УВД и неполучении ответа.

22.05.2014 №19/3 уведомление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" о принятом решении о ликвидации.

27.05.2014. №МГ/22-Г-2063 ответ ГУВД Мингорисполкома. По организации рассмотрения обращения гражданина.

27.05.2014. №22/3 уведомление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" о принятии требования кредитора.

06.06.2014. №МГ/6-201/Г-56 ответ УВД Администрации Октябрьского р-на г. Минска. Материал направлен в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета РБ для принятия решения.

01.07.2014 заявление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" в Экономический суд г. Минска о признании ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" экономически несостоятельным (банкротом).
учредитель - Помелёнок Владимир Владимирович. По состоянию на 01.07.2014 размер требований кредиторов по денежным обязательствам, не оспариваемым должником, составляет 1 721 079 967 рублей

19.12.2014 №6635. уведомление Октябрьского (г. Минска) районного отдела Управления Следственного комитета РБ по г. Минску о приостановлении предварительного следствия. Производство по уголовному делу №14121040733 в отношении Помелёнка В.В. по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст 209 УК РБ приостановлено 03.12.2014.

---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее было в 22:21 ----------

DOLBO.BY, если только пеня 200 млн., то на какую сумму вы мебель заказывали?
следущее заседание суда назначено на 04.05.2015. к этому времени пеня и санкции возрастут примерно до 500 млн

---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------

Считать пеню можно по-разному
согласно "Закона о защите прав потребителей" 1% в день просрочки.

[Nick_Shl]

следущее заседание суда назначено на 04.05.2015. к этому времени пеня и санкции возрастут примерно до 500 млнВозрастать они могут хоть в бесконечность. Но суд может уменьшить ваши аппетиты, т.к. "Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку". Потому и интересовала первоначальная сумма.

согласно "Закона о защите прав потребителей" 1% в день просрочки.Э... это вы как физ. лицо мебель "исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" приобретали?

[DOLBO.BY]

Возрастать они могут хоть в бесконечность. Но суд может уменьшить ваши аппетиты, т.к. "Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку". Потому и интересовала первоначальная сумма.
)) гэта не мае апетыты. суд можа таксама і пакінуць санкцыі (асабліва калі другі бок не ідзе на кампраміс - медыатарства)
14 куе

Э... это вы как физ. лицо мебель "исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" приобретали?
так.

[sansan]

DOLBO.BY, а ты бы эту тему неплательщикам показывал, а может и потенциалным неплательщикам ещё до заключения договоров)
... или это мало вразумит?

[sergN]

так а деньги где?

[DOLBO.BY]

DOLBO.BY, а ты бы эту тему неплательщикам показывал, а может и потенциалным неплательщикам ещё до заключения договоров)
... или это мало вразумит?
))) я гэта і раблю. тут і яшчэ дзе-недзе

http://dolbo.by/images/glavnay/blackl.jpg
нашы сайты:
http://dolbo.by/dolbo/chernyj-spisok.html
http://www.pereplanirovka.by/dolbo/chernyj-spisok.html
http://dolbo.deal.by/cp11155-chyornyj-spisok-blacklist.html

форум НААРС (Национальной ассоциации алмазной резки и сверления):
http://almaz-forum.ru/showthread.php?t=1184


---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:38 ----------

так а деньги где?
няма грошай))

[Семиход]

Грошы былi, грошы будуць, грошай няма...

[DOLBO.BY]

апрель 2015

ООО «БелинжинирингстройИнвест»
220033, г. Минск, ул. Судмалиса, 22а – пом. 31
директор И.В. Жиглинский

договор подряда №03/03-1 от 03.03.2014
комплекс строительных и иных специальных монтажных работ на объекте:
«Строительство кварталов №1* и №1 застройки правой стороны улицы Торговой в границах ул. Интернациональной и ул. Богдановича в г. Минске»
выполнение работ: март 2014 - февраль 2015

13.04.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 97 474 764 бел руб

[DOLBO.BY]

апрель 2015

ООО «БелинжинирингстройИнвест»
220033, г. Минск, ул. Судмалиса, 22а – пом. 31
директор И.В. Жиглинский

договор подряда №03/03-1 от 03.03.2014
комплекс строительных и иных специальных монтажных работ на объекте:
«Строительство кварталов №1* и №1 застройки правой стороны улицы Торговой в границах ул. Интернациональной и ул. Богдановича в г. Минске»
выполнение работ: март 2014 - февраль 2015

13.04.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 97 474 764 бел руб

24.04.2015. Определение о возбуждении приказного производства. Дело №539-25пп/2015

---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:37 ----------

март 2015
ООО "Дорос"
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 119б
директор Сапунов А.Н.
Договор №29 от 31.07.2014
Предмет договора:
"изготовление и установка предметов (изделий) мебели по адресу заказчика".
Обязательства по договору в срок не выполнили.
12.01.2015 подали документы Суд Минского района.
Исковые требования:
1. пеня за просрочку исполнения в размере 202 272 000 бел руб (требования будут увеличены).
2. компенсация морального вреда в сумме 50 000 000 бел руб
3. компенсация судебных издержек на юридическую помощь
4. понуждение ООО "Дорос" к исполнени обязательств по договору (поставка, установка мебели)
март 2015. Процедура переговоров при помощи судебных медиаторов не привела к результатам.
04.05.2015. Судебное заседание по делу.
Ходатайство об расторжение договора, возврата предоплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и пени за просрочку.
Ходатайство о применении обеспечительных мер (о наложении ареста на денежные средства Ответчика на счетах Ответчика в банках, наложении запрета на отчуждение имущества, принадлежащего Ответчику на праве собственности.)
Корректировка суммы исковых требований - 635 002 799 бел руб

---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее было в 12:38 ----------

март 2015
ИП Дроздов Дмитрий Николаевич
220112, г. Минск, ул. Я.Лучины, 36-246
Договор №13-12/2013 от 04.12.2013
Предмет договора:
"услуги по разработке, установке и запуску интернет-сайта, а также разработка шаблона оформления сайта http://dolbo.by/ с использованием элементов дизайна фирменного стиля компании".
Услуги в срок не оказаны (не выполнены).
10.03.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
приказное производство №272-22пп/2015
сумма иска 6 129 565 бел руб
31.03.2015. Определение об отказе в выдаче определения о судебном приказе.
24.04.2015. Заявление на исковое производство. С увеличением суммы иска.

---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:40 ----------

март 2015

ООО "Карнель"

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44-905
директор Маковский Д.С.

Договор №18/03-1 от 18.03.2013 и №02/12-1 от 02.12.2013
Сверление технологических отверстий.
Объект: «Административно-торговый центр на пятне бывшего кафе «Реченька» по пр-ту Победителей г. Минск»

16.03.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска

сумма иска 781 827 955 бел руб

апрель 2015. определение об отказе в возбуждении приказного производства.

23.04.2015 Заявление о возбуждении приказного производства по основному долгу.
сумма 102 153 425 бел руб

23.04.2015 Предложение о досудебном урегулировании спора.
санкции за просрочку оплаты (пеня и проценты): 301 210 967 бел руб

---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:42 ----------

ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" ("Мебельвместе")
г. Минск, ул. Ленинградская, 3 (ул. Алибегова, 15)
изготовление, поставка мебели (кухни и тп)
кинули лично меня на 6 куе(((
04.04.2014 написал заявление в РУВД Октябрьского р-на г. Минска на уголовное преследование по факту незаконного завладения денежными средствами.
всего известно уже о более 160 пострадавших (с суммами 3 - 16 куе)
ветка отзывов http://otzyvy.by/mebel/29156.html

19.05.2014. № МГ/6-201/Г-45 ответ УВД Администрации Октябрьского р-на г. Минска. Материал направлен в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета РБ для принятия решения в порядке ст. 174 УПК РБ.
21.05.2014. №1р/196 ответ Прокуратуры Октябрьского р-на г. Минска. По организации рассмотрения обращения гражданина от 04.04.2014 в УВД и неполучении ответа.
22.05.2014 №19/3 уведомление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" о принятом решении о ликвидации.
27.05.2014. №МГ/22-Г-2063 ответ ГУВД Мингорисполкома. По организации рассмотрения обращения гражданина.
27.05.2014. №22/3 уведомление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" о принятии требования кредитора.
06.06.2014. №МГ/6-201/Г-56 ответ УВД Администрации Октябрьского р-на г. Минска. Материал направлен в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета РБ для принятия решения.
01.07.2014 заявление ликвидатора ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" в Экономический суд г. Минска о признании ЧТУП "ЗОВ-онЛайн" экономически несостоятельным (банкротом).
учредитель - Помелёнок Владимир Владимирович. По состоянию на 01.07.2014 размер требований кредиторов по денежным обязательствам, не оспариваемым должником, составляет 1 721 079 967 рублей
19.12.2014 №6635. уведомление Октябрьского (г. Минска) районного отдела Управления Следственного комитета РБ по г. Минску о приостановлении предварительного следствия. Производство по уголовному делу №14121040733 в отношении Помелёнка В.В. по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст 209 УК РБ приостановлено 03.12.2014.
05.05.2015 Отправил запросы информации в Прокуратуру и Следственный Комитет Октябрьского р-на г. Минска

[Урри]

Как работать если мошенничество практически узаконено?
Расчёты госов и бюджета с подрядчиками и субподрядчиками - та ещё тема, сколько банкротств и проблем создали. Мне с октября должны 150 млн, что будет с этими деньгами - вопрос. Практика кинуть частника, оштрафовать - это аксиома работы госорганов.

[Nick_Shl]

@Урри, ну так в чем проблема? Работайте по предоплате!
Если все частники от госов будут требовать предоплату, то у ни не будет выхода. Хотя это же Беларусь... тут сплоченностью и не пахнет, всегда найдется тот, кто согласиться поработать бесплатно в надежде, что хоть что-то да заплатят...

[Урри]

@Nick_Shl,

Вы похоже не знаете что такое процентовки.
У нас есть масса предприятий которые рассчитываются только по факту и никак иначе.

[DOLBO.BY]

март 2015
ООО "Карнель"
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44-905
директор Маковский Д.С.
Договор №18/03-1 от 18.03.2013 и №02/12-1 от 02.12.2013
Сверление технологических отверстий.
Объект: «Административно-торговый центр на пятне бывшего кафе «Реченька» по пр-ту Победителей г. Минск»
16.03.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 781 827 955 бел руб
апрель 2015. определение об отказе в возбуждении приказного производства.
23.04.2015 Заявление о возбуждении приказного производства по основному долгу.
сумма 102 153 425 бел руб
23.04.2015 Предложение о досудебном урегулировании спора.
санкции за просрочку оплаты (пеня и проценты): 301 210 967 бел руб
30.04.2015 Определение о возбуждении приказного производства. Дело № 367-12пп/2015

[Славка]

@DOLBO.BY, а чего "определение об отказе в возбуждении приказного производства."? Типа много просишь или нашли неправильную запятую?

[Урри]

Похоже сумма иска в 7 раз большая изначальной суммы засмущала....

[DOLBO.BY]

@DOLBO.BY, а чего "определение об отказе в возбуждении приказного производства."? Типа много просишь или нашли неправильную запятую?
менавіта так.
у дасуддзебнай прэтэнзіі не было напісана, што буду падаваць на працэнты і пеню. таму і не прынялі))
па-добраму прасіў разлічыцца. дурань добры быў...

і таму:
23.04.2015 Предложение о досудебном урегулировании спора.
санкции за просрочку оплаты (пеня и проценты): 301 210 967 бел руб
дзе працэнты (па маёй добрай волі) палічаны па стаўке рэфінансавання НБ РБ, а не так, як у дагаворы - 150% (пачатковы варыянт іску)

[DOLBO.BY]

май 2015

ЧУП "Агропромтрест"
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-1430
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 38-102
директор Каморников О.В.

договор субподряда №30/01-1 от 30.01.2015
сверление технологических отверстий на объекте:
«Капитальный ремонт с модернизацией здания ДЮСШ по плаванию «Нептун», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Любимова, 29»
выполнение работ: февраль 2015

15.05.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска

сумма иска 9 105 573 бел руб

[DOLBO.BY]

май 2015

ООО "ГЕО-ПАРК"
220108, г. Минск, ул. Казинца, 64А, к.2
директор Варавко А.И.

договор подряда №20/01-1 от 20.01.2015
сверление технологического отверстия на объекте:
«Ремонт оборудования на ремонтной базе по ул. Монтажников»
выполнение работ: январь 2015

15.05.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска

сумма иска 8 933 694 бел руб

[DOLBO.BY]

март 2015
ООО "Дорос"
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 119б
директор Сапунов А.Н.
Договор №29 от 31.07.2014
Предмет договора:
"изготовление и установка предметов (изделий) мебели по адресу заказчика".
Обязательства по договору в срок не выполнили.
12.01.2015 подали документы Суд Минского района.
Исковые требования:
1. пеня за просрочку исполнения в размере 202 272 000 бел руб (требования будут увеличены).
2. компенсация морального вреда в сумме 50 000 000 бел руб
3. компенсация судебных издержек на юридическую помощь
4. понуждение ООО "Дорос" к исполнени обязательств по договору (поставка, установка мебели)
март 2015. Процедура переговоров при помощи судебных медиаторов не привела к результатам.

04.05.2015. Судебное заседание по делу.
Ходатайство об расторжение договора, возврата предоплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и пени за просрочку.
Ходатайство о применении обеспечительных мер (о наложении ареста на денежные средства Ответчика на счетах Ответчика в банках, наложении запрета на отчуждение имущества, принадлежащего Ответчику на праве собственности.)
Корректировка суммы исковых требований - 635 002 799 бел руб
19.05.2015 Решение Суда Минского района о взыскании с ООО "Дорос" суммы предоплаты, пени, компенсации морального вреда и услуг представителя на сумму 140 936 000 руб, а также госпошлину в доход государства 7976800 руб. Расторжение договора подряда.

[Alexus]

@DOLBO.BY, а через налоговую не получится списывать их задолженность? Мы так регулярно поступаем. Но мы - торговля, а вы - услуги.

[Saburoff]

@Alexus, это ж какие налоги должны быть, чтобы списать 100500 мульенов???

[DOLBO.BY]

@DOLBO.BY, а через налоговую не получится списывать их задолженность? Мы так регулярно поступаем. Но мы - торговля, а вы - услуги.
калісьці спрабавалі і так.
скапірую цытату майго адказа з іншага форуму:
через налоговую один раз выставляли, но минусов много:
1. на счету ничего не должно быть.
2. у нас получилось что списали и с нас и с должника, а потом долго парились вернуть из бюджета.
3. плохая карма в налоговой после таких манипуляций.
4. сумма ограничена только своей задолженностью перед бюджетом

[Alexus]

@Saburoff, по несколько ярдов списывали. И в налоговой к этому вполне нормально относятся - практикуем мы это уже месяца три. И не только мы так поступаем. С наших счетов ничего не списывалось. Если есть задолженность, то его просто блокируют и все поступления сразу в бюджет гонят.
Наши основные "клиенты" в этом - "ЕвроТорг", "Простор"

[DOLBO.BY]

Наши основные "клиенты" в этом - "ЕвроТорг", "Простор"
"Евроторг" сёння нечакана разлічылся. нават і нечакалі. для нас - добрыя замоўнікі))

п.с. у нас няма столькі падаткаў, колькі нам павінны

[DOLBO.BY]

апрель 2015
ООО «БелинжинирингстройИнвест»
220033, г. Минск, ул. Судмалиса, 22а – пом. 31
директор И.В. Жиглинский
договор подряда №03/03-1 от 03.03.2014
комплекс строительных и иных специальных монтажных работ на объекте:
«Строительство кварталов №1* и №1 застройки правой стороны улицы Торговой в границах ул. Интернациональной и ул. Богдановича в г. Минске»
выполнение работ: март 2014 - февраль 2015
13.04.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 97 474 764 бел руб
24.04.2015. Определение о возбуждении приказного производства. Дело №539-25пп/2015
21.05.2015 Определение о судебном приказе

[DOLBO.BY]

май 2015

ЧУП "Агропромтрест"
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-1430
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 38-102
директор Каморников О.В.

договор субподряда №30/01-1 от 30.01.2015
сверление технологических отверстий на объекте:
«Капитальный ремонт с модернизацией здания ДЮСШ по плаванию «Нептун», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Любимова, 29»
выполнение работ: февраль 2015

15.05.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска

сумма иска 9 105 573 бел руб
22.05.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
Дело № 1180-11пп/2015

[polyzadumchivy]

теперь я понимаю почему мой прораб с меня не слазит и предлагает все новые и новые этапы стройки, хотя я и отбиваюсь от него как могу - потому что я всегда вовремя плачУ

[DOLBO.BY]

потому что я всегда вовремя плачУ
гэта добра для кармы, але не ўсе задумваюцца пра гэта((

[DOLBO.BY]

март 2015
ООО "Карнель"
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44-905
директор Маковский Д.С.
Договор №18/03-1 от 18.03.2013 и №02/12-1 от 02.12.2013
Сверление технологических отверстий.
Объект: «Административно-торговый центр на пятне бывшего кафе «Реченька» по пр-ту Победителей г. Минск»
16.03.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 781 827 955 бел руб
апрель 2015. определение об отказе в возбуждении приказного производства.
23.04.2015 Заявление о возбуждении приказного производства по основному долгу.
сумма 102 153 425 бел руб
23.04.2015 Предложение о досудебном урегулировании спора.
санкции за просрочку оплаты (пеня и проценты): 301 210 967 бел руб

30.04.2015 Определение о возбуждении приказного производства. Дело № 367-12пп/2015
26.05.2015 Определение о судебном приказе.
04.06.2015 Безакцептное требование в банк должника

[sansan]

в рашке раньше в лес экскурсию устраивали неплательщику, сразу быстро и положительно решалось, если выживал)) наверное это не очень цивилизованный метод, но работал.

[DOLBO.BY]

в рашке раньше в лес экскурсию устраивали неплательщику, сразу быстро и положительно решалось, если выживал)) наверное это не очень цивилизованный метод, но работал.
калісьці даўно (гадоў пад 20 таму), я даваў паказанні следчым органам па абвінавачанні ў нечым падобным.
тым больш, мы ж не ў расеі жывем...

[DOLBO.BY]

апрель 2015
ООО «БелинжинирингстройИнвест»
220033, г. Минск, ул. Судмалиса, 22а – пом. 31
директор И.В. Жиглинский
договор подряда №03/03-1 от 03.03.2014
комплекс строительных и иных специальных монтажных работ на объекте:
«Строительство кварталов №1* и №1 застройки правой стороны улицы Торговой в границах ул. Интернациональной и ул. Богдановича в г. Минске»
выполнение работ: март 2014 - февраль 2015
13.04.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска
сумма иска 97 474 764 бел руб

24.04.2015. Определение о возбуждении приказного производства. Дело №539-25пп/2015
21.05.2015 Определение о судебном приказе
18.06.2015. Заявление на возбуждение производства в службу судебных исполнителей Экономического суда г. Минска

[DOLBO.BY]

март 2014
ЧСУП "БелДизайнПроект»
222120, Минская область, г. Борисов, пер.Зеленый, 13, ком 16
директор Р.А.Леонтьев
Договор подряда №20/01-1 от 20.01.2014
сверление технологических отверстий на объекте:
"Станция технического обслуживания легковых автомобилей в районе Московского кладбища по пр. Независимости (реконструкция склада под СТО с пристройкой вспомогательных помещений административного здания)».
акт приемки выполненных работ - январь 2014г.
Экономический суд Минской области.
приказное производство
дело №265-7Пп/14 от 26.03.2014
сумма 7 797 340 бел руб
получили определение о судебном приказе №265-7Пп/14 от 23.04.2014.
выставили платежное требование на банк должника по приказу суда.
14.11.2014 Постановление о возбуждении исполнительного производства №6-13886/14
04.06.2015 Постановление о возвращению взыскателю исполнительного документа без исполнения.
В отношении Частного предприятия "БелДизайнПроект" принято решение о ликвидации.
04.06.2015 постановление об окончании исполнительного производства №6-13886/14
24.06.2015 требование ликвидатору о включении в реестр кредиторов

[DOLBO.BY]

май 2015

ЧУП "Агропромтрест"
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1-1430
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 38-102
директор Каморников О.В.

договор субподряда №30/01-1 от 30.01.2015
сверление технологических отверстий на объекте:
«Капитальный ремонт с модернизацией здания ДЮСШ по плаванию «Нептун», расположенного по адресу: г. Минск, пр. Любимова, 29»
выполнение работ: февраль 2015

15.05.2015 подали документы на приказное производство в Экономический суд г. Минска

сумма иска 9 105 573 бел руб

22.05.2015 Определение о возбуждении приказного производства.
Дело № 1180-11пп/2015

18.06.2015 Определение о судебном приказе.
Возражения должника Суд определил как безосновательные.